Improve skill specificity and validation hygiene

This commit is contained in:
Klotzkette
2026-06-04 19:57:46 +02:00
parent adde38c4ed
commit 4131193e77
279 changed files with 1259 additions and 666 deletions
+3 -3
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# Skill-Gesamtuebersicht
Automatisch generierte Gesamtuebersicht aller **21035 Skills** in **209 Plugins**.
Automatisch generierte Gesamtuebersicht aller **21075 Skills** in **209 Plugins**.
Stand: `v80.0.0`.
@@ -34,7 +34,7 @@ So bekommt man die komplette Sammlung als ZIP:
**Wichtig:** Wenn irgendwo im Repo ein neuer Skill angelegt wird (also ein neuer Ordner `<plugin>/skills/<skill>/SKILL.md`), erscheint er beim naechsten Lauf von `scripts/generate-skills-md.py` automatisch -- sowohl in dieser Liste als auch auf der jeweiligen Plugin-Detailseite. Es kann also nichts fehlen.
Die Detailseiten liegen unter [`skills-index/`](skills-index/) -- eine eigene `.md`-Datei pro Plugin. So bleibt diese Hauptseite klein und laedt schnell, statt mit 21035 Tabellenzeilen den Browser-Renderer von GitHub zu ueberfordern.
Die Detailseiten liegen unter [`skills-index/`](skills-index/) -- eine eigene `.md`-Datei pro Plugin. So bleibt diese Hauptseite klein und laedt schnell, statt mit 21075 Tabellenzeilen den Browser-Renderer von GitHub zu ueberfordern.
## Alle Plugins
@@ -92,7 +92,7 @@ Pro Plugin: Klick auf den Namen oeffnet die Detailseite mit allen Skills, Beschr
| **fachanwalt-agrarrecht** | 54 | [Skills ansehen](skills-index/fachanwalt-agrarrecht.md) | [Download](https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/releases/latest/download/fachanwalt-agrarrecht.zip) |
| **fachanwalt-arbeitsrecht** | 67 | [Skills ansehen](skills-index/fachanwalt-arbeitsrecht.md) | [Download](https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/releases/latest/download/fachanwalt-arbeitsrecht.zip) |
| **fachanwalt-bank-kapitalmarktrecht** | 61 | [Skills ansehen](skills-index/fachanwalt-bank-kapitalmarktrecht.md) | [Download](https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/releases/latest/download/fachanwalt-bank-kapitalmarktrecht.zip) |
| **fachanwalt-bau-architektenrecht** | 54 | [Skills ansehen](skills-index/fachanwalt-bau-architektenrecht.md) | [Download](https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/releases/latest/download/fachanwalt-bau-architektenrecht.zip) |
| **fachanwalt-bau-architektenrecht** | 94 | [Skills ansehen](skills-index/fachanwalt-bau-architektenrecht.md) | [Download](https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/releases/latest/download/fachanwalt-bau-architektenrecht.zip) |
| **fachanwalt-erbrecht** | 59 | [Skills ansehen](skills-index/fachanwalt-erbrecht.md) | [Download](https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/releases/latest/download/fachanwalt-erbrecht.zip) |
| **fachanwalt-familienrecht** | 114 | [Skills ansehen](skills-index/fachanwalt-familienrecht.md) | [Download](https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/releases/latest/download/fachanwalt-familienrecht.zip) |
| **fachanwalt-gewerblicher-rechtsschutz** | 62 | [Skills ansehen](skills-index/fachanwalt-gewerblicher-rechtsschutz.md) | [Download](https://github.com/Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht/releases/latest/download/fachanwalt-gewerblicher-rechtsschutz.zip) |
@@ -7,13 +7,14 @@ description: "AGB im Kapitalanlage- und Effektenhandel. Skill klaert die AGB-rec
## Aufgabe
Skill fuer AGB-Kontrolle im Effektenhandel.
Prüfe Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte, Depot-/Broker-AGB, Spar-/Tagesgeldbedingungen und digitale Trading-AGB so, dass AGB-Recht, WpHG/MiFID-II-Pflichten und tatsächlicher Orderprozess zusammenpassen.
## Norm
- WpHG.
- MiFID II / MiFIR.
- §§ 305-310 BGB.
- BGB §§ 305 bis 310, insbesondere Transparenz, Änderungsklauseln, Haftungsbegrenzung, Entgeltklauseln und einseitige Leistungsbestimmung.
- WpHG, MiFID II/MiFIR und Delegierte Rechtsakte für Geeignetheit, Angemessenheit, Best Execution, Kostentransparenz und Zuwendungen.
- BGB §§ 675c ff. nur bei Zahlungsdienste-/Kontoschnittstellen; DepotG/KWG/BaFin-Hinweise je nach Produkt und Anbieterrolle.
- Rechtsprechung zu Bankentgelten/Änderungsklauseln nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und freier Quelle zitieren.
## Standardbedingungen
@@ -25,15 +26,19 @@ Skill fuer AGB-Kontrolle im Effektenhandel.
### Anlageberatung
- Pflicht zur Geeignetheitspruefung (§ 64 WpHG).
- Geeignetheitserklaerung schriftlich.
- AGB dürfen Beratungs-/Dokumentationspflichten nicht durch pauschale "Kunde entscheidet allein"-Formeln entleeren.
### Beratungsfreies Geschaeft
- Sondervorschriften fuer Execution-Only.
- Product Governance, Zielmarkt, Warnhinweise und Kenntnisse/Erfahrungen sauber vom Beratungsverzicht trennen.
### Ausfuehrungsbedingungen
- Best Execution (§ 82 WpHG).
- Ausführungsplätze, Weisungen, Teilausführungen, Handelsaussetzungen, Systemausfälle und Orderstreichungen konkret regeln.
### Provisionen und Zuwendungen
- Offenlegungspflichten (§§ 70 WpHG).
- Retrozessionen, Kickbacks, Payment for Order Flow und Konzerninteressen als Transparenz- und Interessenkonfliktthema behandeln.
## Pruefraster
@@ -41,8 +46,11 @@ Skill fuer AGB-Kontrolle im Effektenhandel.
2. Geeignetheitsdokumentation?
3. Provisionsoffenlegung?
4. AGB-Inhaltskontrolle?
5. Orderprozess und App-Oberfläche identisch mit Klausellogik?
6. Haftungsbegrenzung bei Systemausfall, Marktdatenfehler oder Handelsstopp wirksam?
7. Produktfreigabe/Zielmarkt für komplexe Produkte dokumentiert?
## Output
- Klauselraster.
- Schriftsatzbaustein.
- Klauselraster mit AGB-Risiko, WpHG-Pflicht, Prozessschritt, Kundendisclosure, Beleg und Änderungsvorschlag.
- Schriftsatz-/Abhilfebaustein für Bank, Broker, Verbraucher oder Rechtsabteilung.
+5 -5
View File
@@ -296,12 +296,12 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 89 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `untersuchungs-memo` | Entwirft den vertraulichen Untersuchungsvermerk aus dem Untersuchungsprotokoll oder aktualisiert einen bestehenden Entwurf, wenn neue Daten hinzugekommen sind. Lädt, wenn eine Untersuchung weit genug fortgeschritten ist für den ersten En... |
| `untersuchungs-zusammenfassung` | Entwirft eine zielgruppengerechte Zusammenfassung aus dem vertraulichen Untersuchungsvermerk — für HR, Geschäftsführung/Aufsichtsrat oder externe Bevollmächtigte. Lädt, wenn ein Untersuchungsvermerk für eine Zielgruppe aufbereitet werden... |
| `zugang-neu-001-kuendigungszugang-beweislast-und-zugangsmoment` | Arbeitsrecht: Kündigungszugang Beweislast und Zugangsmoment mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-002-einwurf-einschreiben-auslieferungsbeleg-und-inhaltseinwand` | Arbeitsrecht: Einwurf-Einschreiben Auslieferungsbeleg und Inhaltseinwand mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-003-bote-liest-kuendigung-inhalt-umschlag-und-zeugenbeweis` | Arbeitsrecht: Bote liest Kündigung Inhalt Umschlag und Zeugenbeweis mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-004-persoenliche-uebergabe-empfangsverweigerung-und-zeugen` | Arbeitsrecht: Persönliche Übergabe Empfangsverweigerung und Zeugen mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-002-einwurf-einschreiben-auslieferungsbeleg-und-inhal` | Arbeitsrecht: Einwurf-Einschreiben Auslieferungsbeleg und Inhaltseinwand mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-003-bote-liest-kuendigung-inhalt-umschlag-und-zeugenb` | Arbeitsrecht: Bote liest Kündigung Inhalt Umschlag und Zeugenbeweis mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-004-persoenliche-uebergabe-empfangsverweigerung-und-z` | Arbeitsrecht: Persönliche Übergabe Empfangsverweigerung und Zeugen mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-005-hausbriefkasten-leerungszeiten-und-zugang` | Arbeitsrecht: Hausbriefkasten Leerungszeiten und Zugang mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-006-kuendigung-per-bea-e-mail-fax-und-schriftformfallen` | Arbeitsrecht: Kündigung per beA E-Mail Fax und Schriftformfallen mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-006-kuendigung-per-bea-e-mail-fax-und-schriftformfall` | Arbeitsrecht: Kündigung per beA E-Mail Fax und Schriftformfallen mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-007-mehrfachzustellung-kuendigung-sicherheitskonzept` | Arbeitsrecht: Mehrfachzustellung Kündigung Sicherheitskonzept mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-008-kuendigungsschutzklage-frist-nach-streitigem-zugang` | Arbeitsrecht: Kündigungsschutzklage Frist nach streitigem Zugang mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `zugang-neu-008-kuendigungsschutzklage-frist-nach-streitigem-zuga` | Arbeitsrecht: Kündigungsschutzklage Frist nach streitigem Zugang mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
<!-- END SKILLS-OVERVIEW (auto-generated) -->
+8 -8
View File
@@ -116,26 +116,26 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 157 Skills in diesem Plugin. Beschre
| `beihilfe-heilbehandlung-ausland` | Skill zur beamtenrechtlichen Beihilfefaehigkeit von Heilbehandlung im Ausland nach BBhV und den Landesbeihilfeverordnungen. Klaert die Konstellationen geplante Behandlung im EU-Ausland Notfallbehandlung Beihilfehoehe und Begrenzung auf d... |
| `beihilfe-implantatfaehige-hoergeraete` | Skill zur Beihilfefaehigkeit von hochwertigen Hilfsmitteln wie implantatfaehigen Hoergeraeten Cochlea-Implantaten elektronischen Sehhilfen orthopaedischen Spezialschuhen und Prothesen. Klaert das Erstattungsmodell unter der BBhV und den... |
| `beihilfe-und-heilfuersorge` | Beihilfe, Heilfürsorge, Erstattungsbescheid, Fristen und medizinische Notwendigkeit. |
| `besold-neu-001-bundesbesoldung-grundgehalt-familienzuschlag-zulagen` | Beamtenrecht: Bundesbesoldung Grundgehalt Familienzuschlag Zulagen mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-001-bundesbesoldung-grundgehalt-familienzuschlag-zula` | Beamtenrecht: Bundesbesoldung Grundgehalt Familienzuschlag Zulagen mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-002-landesbesoldung-foederalismus-und-synopse` | Beamtenrecht: Landesbesoldung Föderalismus und Synopse mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-003-besoldungsgruppe-eingruppierung-amt-und-funktion` | Beamtenrecht: Besoldungsgruppe Eingruppierung Amt und Funktion mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-004-stufenfestsetzung-erfahrungszeiten-und-anerkennung` | Beamtenrecht: Stufenfestsetzung Erfahrungszeiten und Anerkennung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-005-auslandszuschlag-auslandseinsatz-und-kaufkraftausgleich` | Beamtenrecht: Auslandszuschlag Auslandseinsatz und Kaufkraftausgleich mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-004-stufenfestsetzung-erfahrungszeiten-und-anerkennun` | Beamtenrecht: Stufenfestsetzung Erfahrungszeiten und Anerkennung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-005-auslandszuschlag-auslandseinsatz-und-kaufkraftaus` | Beamtenrecht: Auslandszuschlag Auslandseinsatz und Kaufkraftausgleich mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-006-erschwerniszulagen-dienst-zu-unguenstigen-zeiten` | Beamtenrecht: Erschwerniszulagen Dienst zu ungünstigen Zeiten mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-007-mehrarbeit-verguetung-freizeitausgleich-beamte` | Beamtenrecht: Mehrarbeit Vergütung Freizeitausgleich Beamte mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-008-amtsangemessene-alimentation-fuenf-parameter` | Beamtenrecht: Amtsangemessene Alimentation fünf Parameter mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-009-mindestabstandsgebot-buergergeld-vergleichsberechnung` | Beamtenrecht: Mindestabstandsgebot Bürgergeld Vergleichsberechnung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-009-mindestabstandsgebot-buergergeld-vergleichsberech` | Beamtenrecht: Mindestabstandsgebot Bürgergeld Vergleichsberechnung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-010-familienzuschlag-kinder-ehe-lebenspartnerschaft` | Beamtenrecht: Familienzuschlag Kinder Ehe Lebenspartnerschaft mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-011-professorenbesoldung-w-besoldung-leistungsbezuege` | Beamtenrecht: Professorenbesoldung W-Besoldung Leistungsbezüge mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-012-richterbesoldung-r-besoldung-und-unabhaengigkeit` | Beamtenrecht: Richterbesoldung R-Besoldung und Unabhängigkeit mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-013-versorgung-ruhegehalt-ruhegehaltfaehige-dienstzeit` | Beamtenrecht: Versorgung Ruhegehalt ruhegehaltfähige Dienstzeit mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-013-versorgung-ruhegehalt-ruhegehaltfaehige-dienstzei` | Beamtenrecht: Versorgung Ruhegehalt ruhegehaltfähige Dienstzeit mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-014-dienstunfall-unfallausgleich-heilverfahren` | Beamtenrecht: Dienstunfall Unfallausgleich Heilverfahren mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-015-beihilfe-pkv-restkosten-und-kostendaempfung` | Beamtenrecht: Beihilfe PKV Restkosten und Kostendämpfung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-016-besoldungswiderspruch-zeitnahe-geltendmachung` | Beamtenrecht: Besoldungswiderspruch zeitnahe Geltendmachung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-017-musterverfahren-ruhen-verjaehrung-nachzahlung` | Beamtenrecht: Musterverfahren Ruhen Verjährung Nachzahlung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-018-konkurrentenschutz-eilrechtsschutz-ernennungssperre` | Beamtenrecht: Konkurrentenschutz Eilrechtsschutz Ernennungssperre mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-019-beurteilung-plausibilisierung-und-anlassbeurteilung` | Beamtenrecht: Beurteilung Plausibilisierung und Anlassbeurteilung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-020-befoerderungskaskade-organisationsmissbrauch-red-team` | Beamtenrecht: Beförderungskaskade Organisationsmissbrauch Red-Team mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-018-konkurrentenschutz-eilrechtsschutz-ernennungssper` | Beamtenrecht: Konkurrentenschutz Eilrechtsschutz Ernennungssperre mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-019-beurteilung-plausibilisierung-und-anlassbeurteilu` | Beamtenrecht: Beurteilung Plausibilisierung und Anlassbeurteilung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besold-neu-020-befoerderungskaskade-organisationsmissbrauch-red` | Beamtenrecht: Beförderungskaskade Organisationsmissbrauch Red-Team mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `besoldung-bund-bbesg` | Bundesbesoldung nach BBesG: Grundgehalt, Stufen, Zulagen, Familienzuschlag, Rückforderung und Verlust der Besoldung. |
| `besoldung-bverfg-dreischritt-2025` | Vertiefung amtsangemessene Alimentation nach Art. 33 Abs. 5 GG: BVerfG-Linie 2015/2020/2025, Mindestabstand, Prekaritätsschwelle, Drei-Schritt-Prüfung, Reparaturgesetz und Output für Widerspruch, Vorlageanregung und Mandantenmemo. |
| `besoldung-laender-check` | Länderbesoldung: Landesbesoldungsgesetz, Stufen, Sonderzahlungen, Familienzuschläge und landesspezifische Abweichungen. |
@@ -11,23 +11,31 @@ Für Betriebe mit Bau-, Chemie-, Werkstatt- oder Produktionsabfällen.
## Norm- und Quellenanker
KrWG; NachwV; AVV; Länderzuständigkeit.
- KrWG §§ 49, 50 für Register- und Nachweispflichten; KrWG § 3 für Grundbegriffe und gefährliche Abfälle.
- NachwV für Entsorgungsnachweis, Sammelentsorgungsnachweis, Begleitschein, Übernahmeschein und elektronisches Nachweisverfahren.
- AVV für Abfallschlüssel und gefährliche Kennzeichnung; LAGA M 27 und Landesvollzug für praktische eANV-Fragen live prüfen.
- AbfVerbrG/Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 gesondert prüfen, sobald Abfälle grenzüberschreitend verbracht werden.
## Arbeitsfragen
1. Welche Abfallschlüssel?
2. Gefährlich oder nicht?
3. Welche Nachweis-/Registerpflicht?
1. Welche Abfallschlüssel wurden vergeben, und warum passt der Schlüssel zu Herkunft, Zusammensetzung und Analyse?
2. Gefährlich, POP-haltig, mineralisch, Bauabfall, Chemieabfall, Elektroaltgerät oder Verpackung?
3. Wer ist Erzeuger, Besitzer, Beförderer, Sammler, Makler, Händler, Entsorger?
4. Welcher Nachweisweg: Entsorgungsnachweis, Sammelnachweis, Begleitschein, Übernahmeschein, Register?
5. Ist eANV erforderlich, sind Signaturen/Zugänge vorhanden, und stimmen Mengen mit Wiegescheinen/Rechnungen?
## Output
Abfallregister-Check und Entsorgerunterlagen.
Abfallregister-Check mit AVV-Schlüssel, Gefährlichkeit, Beteiligtenrolle, Nachweisart, eANV-Status, Entsorgergenehmigung, Mengenabgleich und Aufbewahrung.
## Red Flags
- falscher AVV-Schlüssel
- Entsorgergenehmigung ungeprüft
- Begleitschein fehlt
- "Nicht gefährlich" behauptet, obwohl Analyse oder Herkunft das Gegenteil nahelegt
- Makler/Händler eingeschaltet, aber Verantwortlichkeit des Erzeugers wird fälschlich abgehakt
- Grenzüberschreitende Verbringung ohne Notifizierungsprüfung
## Arbeitsstil
@@ -11,23 +11,31 @@ Für Handwerk, Produktion und Büro mit Arbeitsschutzpflichten.
## Norm- und Quellenanker
ArbSchG; BetrSichV; GefStoffV; DGUV-Regeln.
- ArbSchG §§ 5, 6, 12 für Gefährdungsbeurteilung, Dokumentation und Unterweisung.
- BetrSichV für Arbeitsmittel, Prüfungen, befähigte Personen und Explosionsschutz, wenn Maschinen/Anlagen betroffen sind.
- GefStoffV für Gefahrstoffverzeichnis, Betriebsanweisung, Exposition und Unterweisung bei Chemikalien, Asbest, Lösemitteln, Reinigern.
- DGUV-Vorschriften/Regeln als Praxismaßstab; nicht als Gesetz zitieren, aber als konkretisierende Arbeitsschutzlogik nutzen.
## Arbeitsfragen
1. Welche Tätigkeit/Gefährdung?
2. Welche Unterweisung wann?
3. Welche Prüfintervalle?
1. Welche Tätigkeit, welcher Arbeitsplatz, welche Personengruppe: Büro, Werkstatt, Baustelle, Lager, Minderjährige, Schwangere, Leiharbeit, Fremdfirmen?
2. Welche Gefährdungsbeurteilung liegt zugrunde, und wann wurde sie zuletzt aktualisiert?
3. Welche Unterweisung ist erforderlich: Erstunterweisung, jährliche Wiederholung, Anlassunterweisung nach Unfall/neuer Maschine/neuem Stoff?
4. Welche Betriebsanweisungen, Prüfprotokolle und Qualifikationsnachweise gehören dazu?
5. Wie werden digitale Unterweisungen, Verständnisfragen, Nachfragen und Nachunterweisungen dokumentiert?
## Output
Unterweisungs- und Nachweisordner.
Unterweisungs- und Nachweisordner mit Gefährdung, Rechtsgrundlage, Teilnehmerkreis, Inhalt, Sprache, Datum, Prüfer/Freigeber, Wiederholungsfrist und Unfall-/Behördenbezug.
## Red Flags
- Unterschriftenliste ohne Inhalt
- neue Mitarbeiter vergessen
- Prüffristen fehlen
- Unterweisung in deutscher Sprache, obwohl Beschäftigte sie nicht verstehen
- Fremdfirmen und Leiharbeitnehmer fallen durch das Raster
- Unfall passiert und die passende Gefährdungsbeurteilung ist nicht aktualisiert
## Arbeitsstil
@@ -11,23 +11,31 @@ Für belastbare Nachvollziehbarkeit.
## Norm- und Quellenanker
GoBD; Compliance-Grundsätze; Fachrecht.
- GoBD für steuerlich relevante Aufzeichnungen: Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit, Unveränderbarkeit, Verfahrensdokumentation.
- HGB §§ 238, 257 und AO §§ 146, 147 als Grundlogik für Bücher, Aufzeichnungen und Aufbewahrung, soweit die Meldung buchführungs-/steuerrelevant ist.
- DSGVO Art. 5 Abs. 2, Art. 24, Art. 30, Art. 32 für Rechenschaft, Rollen, TOM und Verarbeitungsverzeichnis, wenn personenbezogene Daten im Bericht stecken.
- Fachrechtliche Nachweispflichten gehen vor: BEHG, KrWG/NachwV, MiLoG, ArbSchG, GEG, Statistikrecht, Zoll/AWV jeweils gesondert prüfen.
## Arbeitsfragen
1. Wer hat was wann geändert?
2. Welche Quelle?
3. Welche Freigabe?
1. Wer hat welche Daten aus welcher Primärquelle entnommen: ERP, Lohnbuchhaltung, Messstelle, Laborbericht, Steuerkonto, Behördenbescheid?
2. Welche Rechenschritte wurden vorgenommen, und ist jede Formel/Umrechnung versioniert?
3. Wer hat fachlich geprüft, wer rechtlich freigegeben, wer versandt?
4. Welche Korrektur wurde warum ausgelöst: Behördenrückfrage, Fehlerfund, neue Datenquelle, Fristverlängerung?
5. Ist der Versandnachweis beweisbar: Portalquittung, beA/EGVP, ELSTER-Protokoll, DEHSt-Aktenzeichen, Einschreiben, Behördenmail?
## Output
Audit-Trail-Template.
Audit-Trail-Template mit Version, Datenquelle, Berechnung, Prüfer, Freigeber, Versandweg, Behördenzeichen, Korrekturgrund und Aufbewahrungsfrist.
## Red Flags
- Excel überschrieben
- keine Freigabe
- Korrektur nicht dokumentiert
- Freigabe durch dieselbe Person, die die Daten erstellt hat
- Portalquittung fehlt, obwohl die Meldung fristkritisch ist
- Korrektur löscht den alten Stand statt ihn nachvollziehbar zu versionieren
## Arbeitsstil
@@ -11,17 +11,22 @@ Für Unternehmen, die bauen, umbauen oder Nutzungen ändern.
## Norm- und Quellenanker
HBauStatG/Baustatistikrecht live prüfen; Landesbauordnung; BStatG.
- Hochbaustatistikgesetz (HBauStatG) und BStatG für Erhebungszweck, Auskunftspflicht und Datenschutz der Baustatistik.
- Landesbauordnung und Bauvorlagenverordnung des konkreten Bundeslandes für Genehmigung, Anzeige, Nutzungsänderung, Baubeginn und Fertigstellung.
- BauGB/BauNVO nur ziehen, wenn planungsrechtliche Zulässigkeit, Gebietstyp oder Befreiung betroffen ist.
- Statistikbogen und Bauportal des Landes live prüfen; die Formularlogik unterscheidet sich praktisch.
## Arbeitsfragen
1. Welches Bauvorhaben?
2. Welche Statistik-/Genehmigungsunterlagen?
3. Welche Fristen?
1. Neubau, Umbau, Erweiterung, Nutzungsänderung, Abbruch, verfahrensfrei oder genehmigungspflichtig?
2. Welche Bauherrn-/Entwurfsverfasser-/Unternehmensdaten dürfen in die Statistik und welche gehören nur in Bauvorlagen?
3. Welche Flächen/Kosten: Nutzfläche, Wohnfläche, Bruttorauminhalt, Baukosten, Energieart, Gebäudeart?
4. Welche Landesfristen für Baubeginnsanzeige, Fertigstellungsanzeige, Prüfbescheinigungen und Abnahmen?
5. Sind Statistikbogen, Baugenehmigung, Förderantrag und steuerliche Aktivierung konsistent?
## Output
Bau-Berichtspaket und Behördencheck.
Bau-Berichtspaket mit Genehmigungsstatus, Statistikbogen, Landesbauportal-Check, Kosten-/Flächenabgleich, Baubeginn-/Fertigstellungsfristen und Zuständigkeitsmatrix.
## Red Flags
@@ -11,23 +11,34 @@ Für Inverkehrbringer von Brennstoffen.
## Norm- und Quellenanker
BEHG; EBeV; DEHSt-Hinweise live prüfen.
- Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) für Verantwortliche, Berichtspflichten, Zertifikate und Sanktionen.
- Emissionsberichterstattungsverordnung 2030 (EBeV 2030) für Methodik, Datenquellen, Überwachung und Berichtsinhalt.
- DEHSt-Formulare, Leitfäden und Fristen live prüfen; sie entscheiden praktisch über Einreichungsformat, Prüfstelle und Plausibilitätsabfragen.
- Bei Entlastungen/Beihilfen zusätzlich BECV und energie-/stromsteuerliche Überschneidungen prüfen.
## Arbeitsfragen
1. Welche Brennstoffe?
2. Welche Mengen/Nachweise?
3. Welche Zertifikate?
1. Wer ist Verantwortlicher: Inverkehrbringer, Lieferant, Konzernstelle oder abweichende Abrechnungsorganisation?
2. Welche Brennstoffe, Energieerzeugnisse und Verwendungsfälle sind betroffen?
3. Welche Mengen stammen aus welchem System: Einkauf, Abrechnung, Lager, Steueranmeldung, ERP, Messstellen?
4. Welche Emissionsfaktoren, Nachhaltigkeits-/Biomasseanteile oder Ausnahmen werden angesetzt?
5. Ist eine externe Prüfung erforderlich und liegt ein prüffähiger Datenpfad vor?
6. Wie viele Zertifikate sind bis wann abzugeben, und wer gibt intern frei?
## Output
BEHG-Meldeplan und Mengenabgleich.
- BEHG-Meldeplan mit Datenquelle, Verantwortlichem, Frist, Prüfschritt, Zertifikatsbedarf und Ablagenachweis.
- Mengenabgleich Einkauf/Steuer/ERP/DEHSt, damit Doppelzählungen und Lücken sichtbar werden.
- Vorstandstaugliche Ampel: fristkritisch, plausibilitätskritisch, sanktionskritisch.
## Red Flags
- Doppelzählung
- Mengen aus Einkauf nicht plausibel
- DEHSt-Frist verpasst
- Verantwortlicher falsch bestimmt, weil Steuer- und Lieferkette verwechselt wurden
- Biomasse-/Entlastungsannahmen ohne Beleg
- Zertifikatsbeschaffung organisatorisch nicht mit Bericht verknüpft
## Arbeitsstil
@@ -11,23 +11,31 @@ Für pragmatische, höfliche, aber präzise Kommunikation.
## Norm- und Quellenanker
VwVfG; BStatG; Fachrecht; OWiG.
- VwVfG §§ 24, 25, 26, 28, 31, 32, 37, 39 für Amtsermittlung, Beratung, Anhörung, Frist, Wiedereinsetzung und Bescheidlogik.
- BStatG bei statistischen Erhebungen: Auskunftspflicht, Geheimhaltung, Hilfsmerkmale und Sanktionen nur anhand des konkreten Erhebungsbescheids prüfen.
- OWiG §§ 55, 56, 65 ff. nur, wenn die Behörde bereits bußgeldrechtlich anhört, verwarnt oder einen Bußgeldbescheid vorbereitet.
- Fachrechtliche Spezialfrist schlägt allgemeine Höflichkeit: Portal, Rechtsbehelfsbelehrung, Nebenbestimmung und Erhebungsbogen wörtlich lesen.
## Arbeitsfragen
1. Was genau ist unklar?
2. Welche Frist realistisch?
3. Welche Nachweise?
1. Welche konkrete Pflicht ist unklar: Rechtsgrundlage, Pflichtenträger, Zeitraum, Datensatz, Format, Portal, Sanktion?
2. Ist die Frist gesetzlich, behördlich gesetzt, verlängerbar oder Ausschlussfrist?
3. Welche Teildaten können fristgerecht geliefert werden, und welche fehlen aus welchem objektiven Grund?
4. Welche Aussage vermeidet Schuldeingeständnisse: "Wir prüfen", "wir reichen nach", "wir bitten um Konkretisierung", statt "wir haben versäumt"?
5. Muss Akteneinsicht, Bescheidkorrektur, Anhörung oder Fristverlängerung beantragt werden?
## Output
Behördenschreiben und Telefonnotiz.
Behördenschreiben mit Betreff, Aktenzeichen, konkreter Bitte, Fristvorschlag, Teillieferung, Zustellnachweis und Telefonnotiz mit Name/Funktion/Uhrzeit.
## Red Flags
- zu informell
- Schuld eingestanden ohne Prüfung
- keine Zugangsbestätigung
- Behörde ruft an, aber die Rechtsgrundlage bleibt unklar
- Fristverlängerung wird informell zugesagt, aber nicht schriftlich bestätigt
- Statistik- oder Meldedaten werden umfangreicher herausgegeben als verlangt
## Arbeitsstil
@@ -11,17 +11,21 @@ Für Mittelständler mit Auslandskonten, Gesellschaftern, Darlehen oder Dienstle
## Norm- und Quellenanker
AWG/AWV; Bundesbank-Meldehinweise live prüfen.
- AWG/AWV, besonders AWV §§ 66 ff. für Bestandsmeldungen und AWV § 67 für Zahlungsmeldungen; Formulare/Schwellen live bei der Bundesbank prüfen.
- Bundesbank-AMS, Z4/Z5/Z5a/Z10-Systematik, XML-Umstellungen und Meldefristen live prüfen; Banküberweisung ersetzt keine Meldung.
- Steuer, Geldwäsche, Sanktionen und Transfer Pricing nur als Parallelrisiken markieren, nicht mit AWV-Meldung vermischen.
## Arbeitsfragen
1. Welche Zahlung/Forderung und welches Land?
2. Welche Schwelle und Meldeformular?
3. Wer hat Bank-/Treasury-Daten?
1. Welche Zahlung, Forderung, Verbindlichkeit, Beteiligung, Darlehen, Dienstleistung oder Wertpapiertransaktion mit Gebietsfremden?
2. Welche Schwelle, Periode, Formular und Kennzahl nach Bundesbank-Leistungsverzeichnis?
3. Wer hat Daten: Bank, Treasury, Accounting, Intercompany, Legal, Tax?
4. Gibt es meldefreie Vorgänge, Sammelmeldungen oder bereits falsch abgegebene Meldungen?
5. Stimmen AWV-Meldungen mit Bankkonten, Intercompany-Verträgen, Darlehenslisten und Jahresabschluss überein?
## Output
AWV-Meldecheck und Fristenkalender.
AWV-Meldecheck mit Vorgang, Gebietsfremdenbezug, Schwelle, Formular, Kennzahl, Datenquelle, AMS-Nachweis, Korrekturpfad und Fristenkalender.
## Red Flags
@@ -11,17 +11,22 @@ Für Hersteller, Importeure und Verwender von Chemikalien.
## Norm- und Quellenanker
REACH; CLP; ChemG; ECHA/BAuA-Hinweise live prüfen.
- REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 für Registrierung, Sicherheitsdatenblatt, Zulassung, Beschränkung und nachgeschaltete Anwender.
- CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 für Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung und Meldungen.
- ChemG, GefStoffV und BAuA/ECHA-Hinweise für deutschen Vollzug, Gefahrstoffverzeichnis und Arbeitsplatzbezug.
- SCIP/SVHC, Biozid-, Kosmetik-, Lebensmittelkontakt- oder Produktsicherheitsrecht gesondert prüfen, wenn das Produkt in solche Regime fällt.
## Arbeitsfragen
1. Welche Stoffe/Mengen?
2. Welche Rolle in Lieferkette?
3. Welche SDB/CLP-Pflichten?
1. Welche Stoffe, Gemische, Erzeugnisse, CAS/EC-Nummern, Mengenband und Importland?
2. Rolle in der Lieferkette: Hersteller, Importeur, Only Representative, Händler, nachgeschalteter Anwender, Formulierer?
3. Registrierung, Zulassung, Beschränkung, SVHC/SCIP, Sicherheitsdatenblatt, Expositionsszenario, CLP-Label?
4. Sind Sicherheitsdatenblätter aktuell, sprachlich richtig und an Kunden weitergegeben?
5. Gibt es neue Rezeptur, neuen Lieferanten, neuen Markt oder neue Einstufung?
## Output
REACH/CLP-Pflichtenmatrix.
REACH/CLP-Pflichtenmatrix mit Stoff, Rolle, Mengenband, Registrierung/Zulassung/Beschränkung, SDB/CLP, Meldung, Frist, Beleg und Kundenkommunikation.
## Red Flags
@@ -11,17 +11,21 @@ Für Hersteller/Importeure/Online-Händler von Elektrogeräten.
## Norm- und Quellenanker
ElektroG; Stiftung ear-Hinweise live prüfen.
- ElektroG § 6 für Registrierung vor dem Inverkehrbringen; ElektroG § 8 für Bevollmächtigte bei ausländischen Herstellern.
- ElektroG-Pflichten zu Gerätearten, Marken, Mengen, Rücknahme, Garantien und Informationspflichten anhand der aktuellen ear-Systematik prüfen.
- Stiftung-ear-Bescheide, Regelbuch, Portalfristen und Gebühren live prüfen; Marktplatz-/Fulfilment-Sperren sind praktisch oft schneller als Behördenpost.
## Arbeitsfragen
1. Welche Geräteart?
2. Ist Registrierung vor Vertrieb erfolgt?
3. Welche Mengen/Rücknahmen?
1. Welche Geräteart, Marke, WEEE-Nummer, Herstellerrolle und Importeur-/Händlerrolle?
2. Ist Registrierung vor Vertrieb erfolgt, auch für Marketplace, Dropshipping, Bundle, Ersatzteil, B2B/B2C?
3. Welche in Verkehr gebrachten Mengen, Rücknahmemengen, Garantien und Entsorgungswege sind zu melden?
4. Stimmen Produktdaten, Zoll-/Importdaten, Shop-SKU und ear-Meldung zusammen?
5. Gibt es ausländischen Hersteller ohne deutschen Bevollmächtigten?
## Output
ear-Meldecheck und Vertriebsfreigabe.
ear-Meldecheck mit Geräteart, Marke, Registrierungsnummer, Mengenlog, Rücknahmepfad, Marktplatzfreigabe, Bevollmächtigtenstatus und Fristen.
## Red Flags
@@ -11,17 +11,22 @@ Für Unternehmen mit Energieaudit- oder Managementpflichten.
## Norm- und Quellenanker
EDL-G; EnEfG; BAFA-Hinweise live prüfen.
- EDL-G §§ 8 ff. für Energieauditpflichten, Nicht-KMU-Prüfung und Anforderungen an Energieauditoren.
- EnEfG für Energie-/Umweltmanagementsysteme, Umsetzungspläne und Energieeffizienzanforderungen bei relevanten Verbrauchsschwellen.
- BAFA-Merkblätter, Online-Erklärungen und Stichprobenkontrollen live prüfen; ISO 50001/EMAS-Nachweise sauber ablegen.
- Konzern-KMU-Prüfung nach EU-KMU-Logik: verbundene und Partnerunternehmen nicht vergessen.
## Arbeitsfragen
1. KMU oder Nicht-KMU?
2. Wann letztes Audit?
3. Welche Umsetzungs-/Meldepflicht?
1. KMU oder Nicht-KMU unter Einbeziehung von Konzern, Beteiligungen und ausländischen Einheiten?
2. Wann letztes Audit, welche Standorte, Energieverbräuche, wesentlichen Verbraucher, Auditbericht?
3. Ersetzt ISO 50001/EMAS das Audit, und ist das Zertifikat für den richtigen Geltungsbereich gültig?
4. Welche wirtschaftlichen Maßnahmen, Umsetzungspläne und Geschäftsleitungsentscheidungen sind dokumentiert?
5. Welche BAFA-Erklärung, Frist, Stichprobe oder Nachforderung läuft?
## Output
Energieaudit-Complianceplan.
Energieaudit-Complianceplan mit KMU-Prüfung, Verbrauchsdaten, Audit-/Managementsystemstatus, Maßnahmenliste, BAFA-Fristen, Nachweisen und Verantwortlichen.
## Red Flags
@@ -11,23 +11,31 @@ Für Unternehmen mit Betriebsimmobilien.
## Norm- und Quellenanker
GEG; Förderrecht live prüfen; Landesvollzug.
- GEG §§ 47 ff. für Nachrüstung bestehender Gebäude, insbesondere oberste Geschossdecke/Leitungen je nach Fall.
- GEG §§ 60 ff. und §§ 71 ff. für Heizungsprüfung, Heizungsoptimierung und Anforderungen an neue Heizungen live prüfen.
- GEG §§ 79 ff. für Energieausweise, Vorlagepflichten, Aushang und Pflichtangaben in Immobilienanzeigen.
- Förderrecht, kommunale Wärmeplanung, Landesvollzug und Bußgeldpraxis live prüfen; nicht aus alten Heizungsdebatten ableiten.
## Arbeitsfragen
1. Welche Immobilie und Nutzung?
2. Welche Ausweis-/Nachrüstpflicht?
3. Welche Daten fehlen?
1. Welche Immobilie: Wohn-/Nichtwohngebäude, gemischt genutzt, Denkmal, WEG, Betriebsgebäude, vermietet, verkauft, neu erworben?
2. Welche Pflichten: Energieausweis, Aushang, Nachrüstung, Heizungsprüfung, hydraulischer Abgleich, Dämmung, Betreiber-/Eigentümerinformation?
3. Welche Daten fehlen: Baujahr, Nutzfläche, Anlagenbuch, Energieträger, Verbrauchsdaten, Wartung, Wärmeplanung, Förderbescheid?
4. Wer ist Adressat: Eigentümer, Vermieter, WEG, Verwalter, Erwerber, Mieter, Makler, Anlagenbetreiber?
5. Was ist Frist, was ist nur Planungsstand, und welche Ausnahme muss belegt werden?
## Output
GEG-Nachweischeck und Maßnahmenplan.
GEG-Nachweischeck mit Pflicht, Norm, Adressat, Frist, Datenquelle, Ausnahme, Förderbezug, Mieter-/WEG-Kommunikation und Bußgeldrisiko.
## Red Flags
- Energieausweis abgelaufen
- Heizungstausch nicht dokumentiert
- Mieterinformation fehlt
- WEG-Beschluss und öffentlich-rechtliche Pflicht laufen auseinander
- Förderzusage wird als Erfüllungsnachweis missverstanden
- Energieausweis wird ausgestellt, obwohl die Datengrundlage sichtbar falsch oder veraltet ist
## Arbeitsstil
@@ -11,17 +11,21 @@ Für Hersteller, Werkstätten und Industriebetriebe mit regelmäßigen Statistik
## Norm- und Quellenanker
ProdGewStatG/BStatG und Erhebungsbogen live prüfen.
- ProdGewStatG, BStatG und der konkrete Erhebungsbescheid des Statistischen Amts.
- Güterverzeichnis/Erzeugnisnummern, Mengeneinheiten und Abgrenzungen aus dem aktuellen Erhebungsbogen live prüfen.
- Geheimhaltung und Hilfsmerkmale nach Statistikrecht beachten; keine unnötigen Geschäftsgeheimnisse außerhalb des Formulars liefern.
## Arbeitsfragen
1. Welche Erzeugnisnummer/Einheit?
2. Welche Periode?
3. Welche Abgrenzung Eigen-/Fremdfertigung?
1. Welche Erzeugnisnummer, Mengeneinheit, Periode, Betriebsstätte und Berichtskreis?
2. Eigenfertigung, Lohnfertigung, Handelsware, Reparatur, Prototyp, Ausschuss oder interne Umlagerung?
3. Stimmen Menge, Umsatz, Auftragseingang, Warengruppe und ERP-Konten zusammen?
4. Wer kann technische Produktabgrenzung erklären, wenn Controlling nur Konten sieht?
5. Gibt es Geheimhaltungs-/Plausibilitätsrückfragen vom Statistischen Amt?
## Output
Produktionsmeldungs-Datenblatt.
Produktionsmeldungs-Datenblatt mit Erzeugnisnummer, Einheit, Datenquelle, Abgrenzungsentscheidung, Plausibilitätsrechnung, Freigabe und Rückfragenlog.
## Red Flags
@@ -11,23 +11,31 @@ Für Branchen mit Dokumentationspflichten und geringfügige Beschäftigung.
## Norm- und Quellenanker
MiLoG; ArbZG; SchwarzArbG; Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung live prüfen.
- MiLoG § 17 für Aufzeichnung von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit in Minijobs und Branchen nach SchwarzArbG § 2a.
- ArbZG § 16 für Arbeitszeitnachweise, insbesondere über werktägliche Arbeitszeit hinausgehende Zeiten; EuGH/BAG-Arbeitszeiterfassungsrecht als Umsetzungslage live prüfen.
- SchwarzArbG § 2a für besonders kontrollierte Branchen; Zoll/FKS-Praxis und Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung live prüfen.
- AEntG/AÜG ergänzend prüfen bei Entsendung, Arbeitnehmerüberlassung, Subunternehmerketten und ausländischen Arbeitgebern.
## Arbeitsfragen
1. Welche Branche/Beschäftigte?
2. Welche Arbeitszeiten/Entgelte?
3. Welche Aufbewahrung?
1. Welche Beschäftigten: Minijob, kurzfristig, Vollzeit in Risikobranche, Praktikum, Werkstudent, Leiharbeit, ausländischer Arbeitgeber?
2. Welche Branche nach SchwarzArbG § 2a: Bau, Gastgewerbe, Spedition/Logistik, Gebäudereinigung, Fleischwirtschaft, Messebau usw.?
3. Werden Beginn, Ende, Dauer, Pausen, Reisezeiten, Bereitschaft, Umkleidezeiten und Arbeit an mehreren Orten erfasst?
4. Passt die dokumentierte Zeit zum gezahlten Entgelt, Zuschlägen, Arbeitszeitkonto und Mindestlohn?
5. Sind Subunternehmer geprüft: Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Verträge, Baustellenlisten, Haftungsrisiko?
## Output
Arbeitszeit- und Mindestlohn-Nachweisplan.
Arbeitszeit- und Mindestlohn-Nachweisplan mit Personengruppe, Branche, Erfassungsfrist, Aufbewahrung, Entgeltabgleich, Subunternehmerprüfung und Zollkontrollmappe.
## Red Flags
- Aufzeichnung nachträglich
- Pausen unklar
- Subunternehmer nicht geprüft
- Excel-Zettel zeigen Zeiten, aber keine Entgeltplausibilität
- "Vertrauensarbeitszeit" wird als Befreiung von Aufzeichnungspflichten missverstanden
- Geschäftsführer unterschreibt Subunternehmerbescheinigung, ohne Mindestlohnrisiko geprüft zu haben
## Arbeitsstil
@@ -11,23 +11,31 @@ Für Hersteller, Importeure, Händler und Plattformverkäufer.
## Norm- und Quellenanker
GPSR; ProdSG; Marktüberwachungsrecht; RAPEX/Safety Gate.
- Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) für Verbraucherprodukte, Risikobewertung, Meldepflichten und Safety-Gate-Logik.
- ProdSG und Marktüberwachungsrecht für nationale Zuständigkeiten, Marktüberwachungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten.
- Spezialrecht vorrangig prüfen: Medizinprodukte, Maschinen, Spielzeug, Elektrogeräte, Funkanlagen, Lebensmittelkontakt, Kosmetik, Fahrzeuge.
- Produkthaftung, Gewährleistung, UWG und Datenschutz nur als Folge-/Parallelrisiken einordnen.
## Arbeitsfragen
1. Welches Risiko und Produkt?
2. Welche Rolle?
3. Welche Behörde/Plattform?
1. Welches Produkt, Charge, Seriennummer, Vertriebsweg, Zeitraum und Nutzergruppe?
2. Welche Rolle: Hersteller, Bevollmächtigter, Importeur, Händler, Fulfilment-Dienstleister, Online-Marktplatz?
3. Welches Risiko: Verletzung, Brand, Stromschlag, Verschlucken, Chemie, Cyber-/Softwareupdate, Fehlanleitung?
4. Welche Maßnahme ist verhältnismäßig: Warnung, Softwarepatch, Reparatur, Austausch, Rücknahme, Rückruf?
5. Welche Behörden, Plattformen, Händler, Versicherer und Kunden müssen wann informiert werden?
## Output
Rückruf- und Behördenpaket.
Rückruf- und Behördenpaket mit Risikobewertung, Rollenmatrix, Meldeentwurf, Kundenkommunikation, Plattformtext, FAQ, Händleranweisung und Dokumentationslog.
## Red Flags
- Risiko verharmlost
- Kundenliste fehlt
- Plattform nicht informiert
- Rückruftext beruhigt, aber erklärt die konkrete Gefahr nicht
- Online-Marktplatz sperrt schneller als die interne Freigabe läuft
- Software-/Cyberrisiko wird nicht als Produktsicherheitsrisiko erkannt
## Arbeitsstil
@@ -11,23 +11,31 @@ Für Planung über das Kalenderjahr.
## Norm- und Quellenanker
Fachgesetze je Pflicht; interne Compliance.
- Monats-/Quartalspflichten: UStG/AO/ELSTER, AWV/Bundesbank, BEHG/DEHSt, Sozialversicherung/DEÜV, Statistikrecht je nach Branche.
- Jahrespflichten: HGB/AO/Jahresabschluss, Transparenzregister nach GwG §§ 18 ff., Energieaudit/EDL-G, GEG, Arbeitsschutzunterweisungen, Abfallregister.
- Ad-hoc-Pflichten: Produktsicherheit/GPSR, Datenschutzverletzung DSGVO Art. 33/34, Arbeitsschutzunfall, TrinkwV-Legionellen, Marktüberwachung.
- Jede Frist aus Portal, Bescheid, Fachgesetz oder Behördenkalender live ziehen; der Saisonkalender ist Steuerung, nicht Rechtsquelle.
## Arbeitsfragen
1. Welche Monate sind dicht?
2. Welche Daten brauchen Vorlauf?
3. Welche Vertreter?
1. Welche Pflichten laufen monatlich, quartalsweise, jährlich und ad hoc?
2. Welche Daten brauchen Vorlauf: Lohn, Umsatz, Energie, Abfall, Messwerte, Labor, Bank/Treasury, HR, Produktchargen?
3. Wer ist Erstbearbeiter, fachlicher Prüfer, Freigeber, Vertreter und Eskalationsperson?
4. Welche Portalzugänge/Zertifikate laufen ab: ELSTER, AMS Bundesbank, DEHSt, Statistikportal, Transparenzregister, ear?
5. Welche Fristen kollidieren mit Urlaub, Jahresabschluss, Inventur, Messe, Betriebsferien oder Monatsabschluss?
## Output
Saisonkalender und Ressourcenplan.
Saisonkalender mit Pflicht, Rechtsgrundlage, Schwelle, Datenquelle, Portal, Bearbeiter, Freigeber, Vertreter, Vorlauffrist und Eskalationspfad.
## Red Flags
- Urlaub zur Meldefrist
- Jahresabschluss blockiert Statistik
- Ad-hoc-Pflichten fehlen
- Portalzertifikat läuft kurz vor Frist ab
- dieselbe Person liefert Daten und gibt frei
- Kalender kennt Jahrespflichten, aber keine Ereignis-/Störfallmeldungen
## Arbeitsstil
@@ -11,17 +11,21 @@ Für GmbH, KG, Vereine und Konzernstrukturen.
## Norm- und Quellenanker
GwG Transparenzregistervorschriften live prüfen; Transparenzregisterportal.
- GwG §§ 18 bis 26a: Transparenzregister, Angaben, Mitteilungspflichten, Einsicht, Unstimmigkeitsmeldung und Bußgeldrisiko.
- GwG § 3 für wirtschaftlich Berechtigte; bei Stiftungen, Treuhand, KG/KGaA und mehrstufigen Beteiligungen besonders sorgfältig.
- Transparenzregisterportal, Gebühren und BVA/BfJ-Praxis live prüfen; alte Meldefiktion nicht ungeprüft fortschreiben.
## Arbeitsfragen
1. Wer ist wirtschaftlich berechtigt?
2. Welche Änderungen seit letzter Meldung?
3. Gibt es Unstimmigkeitsmeldung?
1. Wer hält unmittelbar/mittelbar Eigentum, Kontrolle, Stimmrechte oder sonstige beherrschende Einflussmöglichkeiten?
2. Sind fiktiv wirtschaftlich Berechtigte zu melden, weil kein echter UBO ermittelbar ist?
3. Welche Änderungen seit letzter Meldung: Anteilskauf, Erbfall, Treuhand, Satzungsänderung, Geschäftsführerwechsel, Registerberichtigung?
4. Gibt es Unstimmigkeitsmeldung, Behördenrückfrage oder Einsichtsantrag?
5. Stimmen Handelsregister, Gesellschafterliste, Beteiligungsverträge, Pooling/Treuhand und Transparenzregister überein?
## Output
UBO-Matrix und Portal-Abgabecheck.
UBO-Matrix mit Beteiligungspfad, Kontrollgrund, GwG-Angabe, Beleg, Portalstatus, Unstimmigkeitsrisiko und Bußgeldprävention.
## Red Flags
@@ -11,23 +11,31 @@ Für Eigentümer, Hausverwaltungen und Betriebe mit Trinkwasseranlagen.
## Norm- und Quellenanker
TrinkwV; IfSG; Landesgesundheitsbehörden live prüfen.
- TrinkwV § 31 für Untersuchungspflichten in Bezug auf Legionella spec.
- TrinkwV § 51 für Handlungspflichten bei Erreichen des technischen Maßnahmenwerts, insbesondere Risikoabschätzung, Maßnahmen und Information.
- IfSG nur ziehen, wenn Gesundheitsamt, Infektionsschutzmaßnahme oder konkrete Gefahr für Nutzer betroffen ist.
- UBA-Empfehlungen, Landesgesundheitsbehörden und lokale Merkblätter live prüfen; sie konkretisieren Probenahme, Gefährdungsanalyse und Kommunikation praktisch.
## Arbeitsfragen
1. Welche Anlage?
2. Welche Untersuchungspflicht?
3. Welche Grenzwertüberschreitung?
1. Welche Wasserversorgungsanlage: Gebäudewasserversorgung, mobile/zeitweilige Anlage, öffentliche oder gewerbliche Tätigkeit?
2. Liegt eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung vor und wird Wasser an Dritte abgegeben?
3. Welche Probenahmestellen, Laborbefunde, Datum, technischer Maßnahmenwert und Laborakkreditierung liegen vor?
4. Wer ist Betreiber: Eigentümer, WEG, Hausverwaltung, Pächter, Arbeitgeber, Hotel/Kita/Pflegeheim?
5. Welche Sofortmaßnahmen sind nötig: Nutzerinformation, Duschverbot, Spülplan, technische Prüfung, Sanierung, Nachbeprobung?
## Output
Trinkwasser-Melde- und Maßnahmenplan.
Trinkwasser-Melde- und Maßnahmenplan mit Betreiberrolle, Befundtabelle, Gesundheitsamt-Kontakt, Nutzerinformation, Gefährdungsanalyse, Sanierungsfahrplan und Nachbeprobung.
## Red Flags
- Prüffrist verpasst
- Mieter nicht informiert
- Sanierung nicht dokumentiert
- Laborbefund liegt vor, aber Betreiber wartet auf "zweite Meinung" statt Handlungspflichten zu starten
- WEG/Hausverwaltung streiten intern, während Nutzerinformation und Gesundheitsamtfrist laufen
- Probenahme war nicht systemisch verwertbar, wird aber als Entwarnung verkauft
## Arbeitsstil
@@ -11,17 +11,21 @@ Für Unternehmen, die Steuerberichtspflichten operationalisieren müssen.
## Norm- und Quellenanker
UStG; AO; UStDV; ELSTER-Hinweise live prüfen.
- UStG §§ 13, 13a, 14, 15, 18 für Steuerentstehung, Steuerschuldner, Rechnung, Vorsteuer und Voranmeldung.
- AO §§ 149, 150, 152, 153, 168 für Erklärung, Verspätung, Berichtigung und Steueranmeldung unter Vorbehalt.
- UStDV, ELSTER-Hinweise und BMF-Schreiben nur aktuell verwenden; innergemeinschaftliche Meldungen mit ZM und OSS/IOSS abgleichen.
## Arbeitsfragen
1. Welche Voranmeldungsperiode?
2. Welche Belege und Konten?
3. Welche innergemeinschaftlichen Sachverhalte?
1. Welche Voranmeldungsperiode, Dauerfristverlängerung, Sondervorauszahlung und Organschaft?
2. Welche Ausgangs-/Eingangsrechnungen, Gutschriften, Anzahlungen, Reverse-Charge-Fälle und Berichtigungen?
3. Welche innergemeinschaftlichen Lieferungen/Erwerbe, Dreiecksgeschäfte, OSS/IOSS, Importumsatzsteuer?
4. Stimmen UStVA, ZM, Buchhaltung, Bank, Rechnungsausgang und Warenwirtschaft?
5. Ist eine Berichtigung nach AO § 153 nötig oder nur eine laufende Korrektur in der nächsten Periode?
## Output
UStVA-Abgabecheck und Korrekturpfad.
UStVA-Abgabecheck mit Kontenabstimmung, Steuerkennzeichen, ZM-/OSS-Abgleich, ELSTER-Protokoll, Korrekturpfad und Freigabenachweis.
## Red Flags
@@ -11,23 +11,31 @@ Für Überforderungsschutz: kleine regelmäßige Schritte statt Chaos.
## Norm- und Quellenanker
BGB Betreuungsführung; FamFG; BtOG Unterstützung durch Betreuungsverein.
- BGB §§ 1814 ff. für Betreuung, Aufgabenkreise, Wunschbeachtung und unterstützte Entscheidungsfindung.
- BGB §§ 1821 ff. für Pflichten des Betreuers, Vermögenssorge, Genehmigungen und Berichtspflichten je nach Aufgabenkreis.
- FamFG für Kommunikation mit Betreuungsgericht, Anhörung, Genehmigung und Beschwerde.
- BtOG: Betreuungsverein, Betreuungsbehörde und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer aktiv nutzen.
## Arbeitsfragen
1. Welche wiederkehrenden Termine?
2. Welche Post/Fristen neu?
3. Welche Veränderung bei Gesundheit, Geld, Wohnung?
4. Welcher Aufgabenkreis ist wirklich übertragen: Gesundheit, Vermögen, Aufenthalt, Behörden, Post, Wohnungsangelegenheiten?
5. Was will die betreute Person selbst, und wie wurde dieser Wille ermittelt/dokumentiert?
6. Braucht eine Handlung gerichtliche Genehmigung, ärztliche Rücksprache oder nur Alltagserledigung?
## Output
Monatscheckliste, Kalenderstruktur und Ampelbericht.
Monatscheckliste, Kalenderstruktur, Besuchsnotiz, Gerichtskommunikation, Genehmigungsampel und Angehörigen-/Dienstleisterlog.
## Red Flags
- alles im Kopf
- Fristen ohne Erinnerung
- keine Besuchsnotizen
- Rechnungen bezahlt, aber Wunsch/Einwilligung der betreuten Person nicht dokumentiert
- Familienkonflikt verdrängt die Interessen der betreuten Person
## Arbeitsstil
+4 -4
View File
@@ -77,18 +77,18 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 82 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `beurteilung-konkurrentenstreit-auswahlentscheidung` | Beurteilung, Konkurrentenstreit, Auswahlentscheidung: prüft Beurteilungsfehlerlehre, Bestenauslese, Auswahlvermerk und einstweiligen Rechtsschutz. Norm-/Quellenanker: Art. 33 Abs. 2 GG, § 3 SG, ZDv A-1340/50. |
| `bundesverwaltungsgericht-wehrdienstsenate` | Bundesverwaltungsgericht Wehrdienstsenate: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: Soldatengesetz, Wehrbeschwerdeordnung, Wehrdisziplinarordnung 2025, Wehrpflichtgesetz, Soldatenvers... |
| `bwbes-neu-001-soldatenbesoldung-grundgehalt-und-dienstgrad` | Soldatenbesoldung Grundgehalt Dienstgrad: prüft BBesG-Gruppen, Stufenaufstieg, Dienstgradkorrelation und Rückwirkungsfragen. Norm-/Quellenanker: BBesG Anlagen I, IV, § 27 BBesG. |
| `bwbes-neu-002-wehrsold-freiwilliger-wehrdienst-und-unterhaltssicherung` | Wehrsold FWD Unterhaltssicherung: prüft WSG, UhSiG, Höhe, Verfahren und Schnittstellen SGB. Norm-/Quellenanker: WSG, UhSiG, § 58b SG. |
| `bwbes-neu-002-wehrsold-freiwilliger-wehrdienst-und-unterhaltssic` | Wehrsold FWD Unterhaltssicherung: prüft WSG, UhSiG, Höhe, Verfahren und Schnittstellen SGB. Norm-/Quellenanker: WSG, UhSiG, § 58b SG. |
| `bwbes-neu-003-auslandsverwendungszuschlag-und-einsatzversorgung` | AVZ und Einsatzversorgung: prüft §§ 5658 BBesG, Gefährdungsstufen, EinsatzWVG, SVG §§ 63a ff. und PTBS-Anerkennung. Norm-/Quellenanker: BBesG, EinsatzWVG, SVG. |
| `bwbes-neu-004-trennungsgeld-umzugskosten-reisebeihilfe` | Trennungsgeld, Umzugskosten, Reisebeihilfe: prüft TGV, BUKG, Anspruchsvoraussetzungen, Präklusionsfristen und Rückforderungen. Norm-/Quellenanker: TGV, BUKG, BRKG. |
| `bwbes-neu-005-erschwerniszulagen-militaerischer-dienst` | Erschwerniszulagen militärischer Dienst: prüft EZulV, Anspruchsvoraussetzungen, Wegfall und Rückforderung. Norm-/Quellenanker: BBesG §§ 4750, EZulV. |
| `bwbes-neu-006-dienstzeitversorgung-berufsfoerderungsdienst` | Dienstzeitversorgung und BFD: prüft SVG §§ 126, Übergangsgebührnisse, Übergangsbeihilfe, BFD-Ansprüche und Rentenrecht. Norm-/Quellenanker: SVG, BFD-Richtlinien. |
| `bwbes-neu-007-soldatenversorgung-dienstunfall-wehrdienstbeschaedigung` | Dienstunfall und WDB: prüft § 27 SVG, Kausalitätsmaßstab, Leistungsarten und Verfahren. Norm-/Quellenanker: SVG §§ 2738, SGB XIV. |
| `bwbes-neu-007-soldatenversorgung-dienstunfall-wehrdienstbeschaed` | Dienstunfall und WDB: prüft § 27 SVG, Kausalitätsmaßstab, Leistungsarten und Verfahren. Norm-/Quellenanker: SVG §§ 2738, SGB XIV. |
| `bwbes-neu-008-heilfuersorge-truppenaerztliche-versorgung-und-pkv` | Heilfürsorge, truppenärztliche Versorgung, PKV: prüft § 70 BBesG, Leistungsumfang, PKV-Übergang und SVG-Heilbehandlung. Norm-/Quellenanker: BBesG § 70, SVG §§ 6974, BBhV. |
| `bwbes-neu-009-besoldung-reservist-wehruebung-und-arbeitgeberausgleich` | Besoldung Reservisten, Wehrübung, Arbeitgeberausgleich: prüft ArbPlSchG, UhSiG, Freistellungspflicht und Kündigungsschutz. Norm-/Quellenanker: ArbPlSchG, UhSiG, WSG. |
| `bwbes-neu-009-besoldung-reservist-wehruebung-und-arbeitgeberausg` | Besoldung Reservisten, Wehrübung, Arbeitgeberausgleich: prüft ArbPlSchG, UhSiG, Freistellungspflicht und Kündigungsschutz. Norm-/Quellenanker: ArbPlSchG, UhSiG, WSG. |
| `bwbes-neu-010-besoldungswiderspruch-soldat-und-fristen` | Besoldungswiderspruch Soldat: prüft VwGO-Fristen, Form, aufschiebende Wirkung und Klagewege. Norm-/Quellenanker: §§ 6873 VwGO, BBesG. |
| `bwbes-neu-011-kdv-und-besoldungsfolgen-bei-statuswechsel` | KDV und Besoldungsfolgen Statuswechsel: prüft Art. 4 Abs. 3 GG, KDVG, Entlassungsrecht und Ausbildungskostenrückforderung. Norm-/Quellenanker: KDVG, SG §§ 46 und 56, Art. 4 GG. |
| `bwbes-neu-012-disziplinarbusse-kuerzung-und-besoldung` | Disziplinarbuße, Gehaltskürzung, Besoldungsfolgen: prüft WDO §§ 2230, Bemessung, Vollstreckung und Rechtsbehelfe. Norm-/Quellenanker: WDO, BBesG. |
| `bwbes-neu-013-verwendungsfaehigkeit-tauglichkeit-und-finanzielle-folgen` | Verwendungsfähigkeit, Tauglichkeit, finanzielle Folgen: prüft Tauglichkeitsstufen, dienstrechtliche Konsequenzen und SVG-Versorgung. Norm-/Quellenanker: §§ 4445 und 55 SG, SVG. |
| `bwbes-neu-013-verwendungsfaehigkeit-tauglichkeit-und-finanzielle` | Verwendungsfähigkeit, Tauglichkeit, finanzielle Folgen: prüft Tauglichkeitsstufen, dienstrechtliche Konsequenzen und SVG-Versorgung. Norm-/Quellenanker: §§ 4445 und 55 SG, SVG. |
| `bwbes-neu-014-auslandseinsatz-anerkennung-und-nachweise` | Auslandseinsatz Anerkennung und Nachweise: prüft Einsatzbescheinigungen, AVZ-Nachweise, WDB-Dokumentation und behördliche Verfahren. Norm-/Quellenanker: BBesG §§ 5658, SVG, EinsatzWVG. |
| `bwbes-neu-015-ruhensregelungen-versorgung-und-erwerbseinkommen` | Ruhensregelungen Versorgung und Erwerbseinkommen: prüft SVG §§ 5356, BeamtVG § 68, Anrechnungsgrenzen und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: SVG, BeamtVG analog, BBesG. |
| `dienstunfaehigkeit-entlassung-zurruhesetzung` | Dienstunfähigkeit Entlassung Zurruhesetzung: prüft die einschlägigen Voraussetzungen, Dokumente, Risiken und Ausnahmen. Norm-/Quellenanker: Soldatengesetz, Wehrbeschwerdeordnung, Wehrdisziplinarordnung 2025, Wehrpflichtgesetz, Soldatenve... |
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: bwbes-neu-002-wehrsold-freiwilliger-wehrdienst-und
name: bwbes-neu-002-wehrsold-freiwilliger-wehrdienst-und-unterhaltssic
description: "Wehrsold FWD Unterhaltssicherung: prüft WSG, UhSiG, Höhe, Verfahren und Schnittstellen SGB. Norm-/Quellenanker: WSG, UhSiG, § 58b SG."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: bwbes-neu-007-soldatenversorgung-dienstunfall
name: bwbes-neu-007-soldatenversorgung-dienstunfall-wehrdienstbeschaed
description: "Dienstunfall und WDB: prüft § 27 SVG, Kausalitätsmaßstab, Leistungsarten und Verfahren. Norm-/Quellenanker: SVG §§ 2738, SGB XIV."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: bwbes-neu-009-besoldung-reservist-wehruebung-und
name: bwbes-neu-009-besoldung-reservist-wehruebung-und-arbeitgeberausg
description: "Besoldung Reservisten, Wehrübung, Arbeitgeberausgleich: prüft ArbPlSchG, UhSiG, Freistellungspflicht und Kündigungsschutz. Norm-/Quellenanker: ArbPlSchG, UhSiG, WSG."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: bwbes-neu-013-verwendungsfaehigkeit-tauglichkeit-und
name: bwbes-neu-013-verwendungsfaehigkeit-tauglichkeit-und-finanzielle
description: "Verwendungsfähigkeit, Tauglichkeit, finanzielle Folgen: prüft Tauglichkeitsstufen, dienstrechtliche Konsequenzen und SVG-Versorgung. Norm-/Quellenanker: §§ 4445 und 55 SG, SVG."
---
+3 -3
View File
@@ -60,7 +60,7 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 65 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `db-009-datenbanklizenz-entwurf-nutzungsumfang-und-audit` | 'Entwurf und Prüfung von Datenbanklizenzen nach §§ 87a-87e UrhG: Definition des Nutzungsumfangs (Entnahme/Weiterverwendung wesentlicher Teile), Audit-Klauseln, Nutzungsberichts­pflichten, Sublizenzierungsverbote und Kündigungsrechte. Bew... |
| `db-010-open-data-portal-und-nutzungsbedingungen` | 'Rechtliche Bewertung von Open-Data-Portalen: Prüft Nutzungsbedingungen nach Open-Data-Richtlinie 2019/1024 (PSI-RL) und deren Umsetzung im IWG, Datenbankherstellerrecht öffentlicher Stellen (§ 87a UrhG), CC-Lizenz-Compliance und Weiterv... |
| `db-011-datenbankrecht-und-geschaeftsgeheimnis` | 'Analysiert das Verhältnis zwischen Datenbankherstellerrecht (§§ 87a-87e UrhG) und Geschäftsgeheimnisschutz nach GeschGehG / EU-RL 2016/943. Prüft kumulative Schutzfähigkeit von Datenbanken als Geschäftsgeheimnisse, angemessene Schutzmaß... |
| `db-012-datenbankrecht-und-datenschutz-personenbezogene-datensaetze` | 'Analysiert das Verhältnis von Datenbankherstellerrecht (§§ 87a-87e UrhG) und DSGVO bei personenbezogenen Datenbanken: Kumulative Schutzanwendung, Betroffenenrechte (Art. 15-22 DSGVO) vs. Datenbankschutz, Anonymisierungspflichten und Pri... |
| `db-012-datenbankrecht-und-datenschutz-personenbezogene-datensaet` | 'Analysiert das Verhältnis von Datenbankherstellerrecht (§§ 87a-87e UrhG) und DSGVO bei personenbezogenen Datenbanken: Kumulative Schutzanwendung, Betroffenenrechte (Art. 15-22 DSGVO) vs. Datenbankschutz, Anonymisierungspflichten und Pri... |
| `db-013-sportdaten-live-daten-fixtures-und-ergebnislisten` | 'Bewertet Datenbankschutz für Sportdaten nach EuGH C-203/02 (BHB/William Hill): Keine wesentliche Investition in Beschaffung von selbst erzeugten Spielplänen und Ergebnissen. Analysiert Schutz von Statistikdatenbanken durch §§ 87a-87e Ur... |
| `db-014-immobiliendaten-portal-und-lead-datenbank` | 'Datenbankrecht für Immobilienportale und Lead-Datenbanken: Prüft §§ 87a-87e UrhG für Exposé-Datenbanken, Schutz gegen systematisches Abgreifen von Angeboten, DSGVO-Anforderungen bei personenbezogenen Kontaktdaten und wettbewerbsrechtlic... |
| `db-015-produktdaten-pim-datenkatalog-hersteller` | 'Datenbankrecht für Produktdatenbanken und PIM-Systeme: Prüft §§ 87a-87e UrhG für Produktkataloge und Datenkataloge von Herstellern, Schutz gegen Übernahme durch Händler oder Wettbewerber, Lizenzmodelle für Produktdaten-Feeds und Verhält... |
@@ -68,14 +68,14 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 65 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `db-017-b2b-kundendaten-crm-export-durch-mitarbeiter` | 'Analysiert Datenbankherstellerrecht (§§ 87a-87e UrhG) und GeschGehG bei CRM-Datenbankexporten durch ausscheidende Mitarbeiter: Verletzungstatbestände, arbeitsrechtliche Sanktionen, einstweilige Verfügung sowie DSGVO-Pflichten bei unrech... |
| `db-018-datenbank-in-insolvenz-asset-deal-und-rechtekette` | 'Datenbankrecht in der Insolvenz: Übergang von Datenbankherstellerrechten (§§ 87a-87e UrhG) im Insolvenzverfahren und Asset Deal, Due-Diligence-Prüfung der Rechtekette, Freigabe durch den Insolvenzverwalter und DSGVO-Pflichten bei Übertr... |
| `db-019-datenbank-als-kreditsicherheit-due-diligence` | 'Bewertet Datenbankrechte (§§ 87a-87e UrhG) als Kreditsicherheit: Verpfändung und Sicherungsübertragung von Datenbankherstellerrecht, Due-Diligence-Prüfung für Kreditgeber (Investitionsnachweis, Schutzdauer, Verletzungsfreiheit) und Verw... |
| `db-020-oeffentliche-register-handelsregister-grundbuch-transparenzregister` | 'Datenbankrecht für öffentliche Register (Handelsregister, Grundbuch, Transparenzregister): Schutzfähigkeit nach §§ 87a-87e UrhG und § 5 UrhG, Weiterverwendungsrecht nach IWG und Open-Data-RL 2019/1024, massenhafte Registerabfragen als V... |
| `db-020-oeffentliche-register-handelsregister-grundbuch-transpare` | 'Datenbankrecht für öffentliche Register (Handelsregister, Grundbuch, Transparenzregister): Schutzfähigkeit nach §§ 87a-87e UrhG und § 5 UrhG, Weiterverwendungsrecht nach IWG und Open-Data-RL 2019/1024, massenhafte Registerabfragen als V... |
| `db-021-wissenschaftsdaten-forschungsdatenbank` | 'Datenbankrecht für Forschungsdatenbanken und Wissenschaftsdaten: § 60d UrhG (TDM-Schranke für wissenschaftliche Forschung), §§ 87a-87e UrhG für Forschungsdatenbanken, Open-Access-Pflichten nach BMBF-Richtlinien und DSM-RL Art. 3, Rechts... |
| `db-022-kartendaten-geodaten-und-luftbilder` | 'Datenbankrecht für Geodatenbanken, Kartendienste und Luftbilder: §§ 87a-87e UrhG für topografische Datenbanken, OpenStreetMap-ODbL-Lizenz, BKG-Nutzungsbedingungen, Verhältnis zu § 2 UrhG (Kartenwerke als Werke) und Open-Geodata-Anforder... |
| `db-023-ticketingdaten-veranstaltungsdaten-und-kalender` | 'Datenbankrecht für Veranstaltungsdatenbanken und Ticketing-Plattformen: §§ 87a-87e UrhG für Veranstaltungskalender, Abgrenzung zur selbsterzeugten Eventdaten-Problematik nach EuGH C-203/02, Schutz gegen Aggregatoren und Konkurrenzportal... |
| `db-024-stellenanzeigen-jobportal-und-scraping` | 'Datenbankrecht für Jobportale und Stellenanzeigen-Datenbanken nach EuGH C-202/12 (Innoweb/Wegener): Wesentliche Investition in Stellenanzeigen-Sammlung, Schutz gegen Konkurrenz-Jobsuchmaschinen und Aggregatoren, AGB-Scraping-Verbote sow... |
| `db-025-rezeptdaten-gesundheitsdaten-und-sozialdaten` | 'Datenbankrecht für Gesundheitsdatenbanken: §§ 87a-87e UrhG für Arzneimitteldatenbanken und Patientenregister, besonderer Schutz nach Art. 9 DSGVO für Gesundheitsdaten, DSGVO-Zweckbindung und Weitergabe, Forschungsschranken nach § 27 BDS... |
| `db-026-datenbankrecht-im-e-commerce-marktplatz` | 'Datenbankrecht für E-Commerce-Marktplätze: §§ 87a-87e UrhG für Produktdatenbanken auf Marktplätzen, Schutz gegen Händler-Datenexporte und Wettbewerber-Scraping, P2B-VO 2019/1150 Transparenzpflichten, Verhältnis zu AGB-Rechten des Marktp... |
| `db-027-verletzung-dokumentieren-hashlog-screenshot-crawl-protokoll` | 'Beweissicherung bei Datenbankrechts-Verletzungen: Methoden zur gerichtsfesten Dokumentation von Scraping und unerlaubter Entnahme durch Hash-Logs, Screenshot-Serien, Crawl-Protokolle, Honey-Pot-Datensätze und notarielle Sicherung. Erste... |
| `db-027-verletzung-dokumentieren-hashlog-screenshot-crawl-protoko` | 'Beweissicherung bei Datenbankrechts-Verletzungen: Methoden zur gerichtsfesten Dokumentation von Scraping und unerlaubter Entnahme durch Hash-Logs, Screenshot-Serien, Crawl-Protokolle, Honey-Pot-Datensätze und notarielle Sicherung. Erste... |
| `db-028-einstweilige-verfuegung-datenbankrecht-dringlichkeit` | 'Einstweilige Verfügung im Datenbankrecht nach §§ 935 940 ZPO: Verfügungsanspruch (§§ 87b 97 UrhG), Verfügungsgrund (Dringlichkeit, Wiederholungsgefahr), Dringlichkeitsvermutung und deren Verwirkung bei Zuwarten. Erstellt Verfügungsantra... |
| `db-029-auskunft-rechnungslegung-schadensschaetzung` | 'Auskunft, Rechnungslegung und Schadensschätzung im Datenbankrecht nach §§ 97 101 UrhG: Dreigliedrige Schadensberechnung (konkreter Schaden, Herausgabe Verletzergewinn, Lizenzanalogie), Auskunftsanspruch gegen Verletzer und ISP, Rechnung... |
| `db-030-lizenzanalogie-und-unterlassungsvertrag` | 'Lizenzanalogie und Unterlassungsvertragsgestaltung im Datenbankrecht: Berechnung der Lizenzanalogie nach § 97 Abs. 2 UrhG für Datenbankherstellerrechts-Verletzungen, Unterlassungsvertrags-Klauseln (Vertragsstrafe nach § 339 BGB) als Alt... |
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: db-012-datenbankrecht-und-datenschutz-personenbezogene
name: db-012-datenbankrecht-und-datenschutz-personenbezogene-datensaet
description: 'Analysiert das Verhältnis von Datenbankherstellerrecht (§§ 87a-87e UrhG) und DSGVO bei personenbezogenen Datenbanken: Kumulative Schutzanwendung, Betroffenenrechte (Art. 15-22 DSGVO) vs. Datenbankschutz, Anonymisierungspflichten und Privacy-by-Design (Art. 25 DSGVO). Erstellt datenschutzrechtliches Compliance-Konzept für Datenbankbetreiber.'
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: db-020-oeffentliche-register-handelsregister-grundbuch
name: db-020-oeffentliche-register-handelsregister-grundbuch-transpare
description: 'Datenbankrecht für öffentliche Register (Handelsregister, Grundbuch, Transparenzregister): Schutzfähigkeit nach §§ 87a-87e UrhG und § 5 UrhG, Weiterverwendungsrecht nach IWG und Open-Data-RL 2019/1024, massenhafte Registerabfragen als Verletzung sowie DSGVO-Grenzen bei personenbezogenen Registereinträgen. Erstellt Compliance-Konzept für Datenaggregationsdienste.'
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: db-027-verletzung-dokumentieren-hashlog-screenshot
name: db-027-verletzung-dokumentieren-hashlog-screenshot-crawl-protoko
description: 'Beweissicherung bei Datenbankrechts-Verletzungen: Methoden zur gerichtsfesten Dokumentation von Scraping und unerlaubter Entnahme durch Hash-Logs, Screenshot-Serien, Crawl-Protokolle, Honey-Pot-Datensätze und notarielle Sicherung. Erstellt Beweis-Checkliste für § 87b UrhG-Klagen und einstweilige Verfügungen sowie technisches Sachverständigen-Briefing.'
---
+7 -7
View File
@@ -173,18 +173,18 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 132 Skills in diesem Plugin. Beschre
| `drg-neu-005-deutscher-bund-1815-bundesakte-und-bundesbeschluesse` | Deutsche Rechtsgeschichte: Deutscher Bund 1815 Bundesakte und Bundesbeschlüsse mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-006-paulskirchenverfassung-1848-und-grundrechte` | Deutsche Rechtsgeschichte: Paulskirchenverfassung 1848 und Grundrechte mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-007-norddeutscher-bund-verfassung-1867` | Deutsche Rechtsgeschichte: Norddeutscher Bund Verfassung 1867 mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-008-kaiserreichsverfassung-1871-bundesstaat-und-reichsrecht` | Deutsche Rechtsgeschichte: Kaiserreichsverfassung 1871 Bundesstaat und Reichsrecht mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-009-spaetkaiserreich-sozialgesetzgebung-und-verwaltungsstaat` | Deutsche Rechtsgeschichte: Spätkaiserreich Sozialgesetzgebung und Verwaltungsstaat mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-010-november-1918-uebergangsrecht-revolution-und-kontinuitaet` | Deutsche Rechtsgeschichte: November 1918 Übergangsrecht Revolution und Kontinuität mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-011-weimarer-reichsverfassung-grundrechte-staatsorganisation` | Deutsche Rechtsgeschichte: Weimarer Reichsverfassung Grundrechte Staatsorganisation mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-008-kaiserreichsverfassung-1871-bundesstaat-und-reichsre` | Deutsche Rechtsgeschichte: Kaiserreichsverfassung 1871 Bundesstaat und Reichsrecht mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-009-spaetkaiserreich-sozialgesetzgebung-und-verwaltungss` | Deutsche Rechtsgeschichte: Spätkaiserreich Sozialgesetzgebung und Verwaltungsstaat mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-010-november-1918-uebergangsrecht-revolution-und-kontinu` | Deutsche Rechtsgeschichte: November 1918 Übergangsrecht Revolution und Kontinuität mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-011-weimarer-reichsverfassung-grundrechte-staatsorganisa` | Deutsche Rechtsgeschichte: Weimarer Reichsverfassung Grundrechte Staatsorganisation mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-012-notverordnungen-und-verfassungskrise-weimar` | Deutsche Rechtsgeschichte: Notverordnungen und Verfassungskrise Weimar mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-013-ns-zeit-unrecht-gesetzgebung-und-justiz` | Deutsche Rechtsgeschichte: NS-Zeit Unrecht Gesetzgebung und Justiz mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-014-entnazifizierung-kontrollratsrecht-und-uebergang` | Deutsche Rechtsgeschichte: Entnazifizierung Kontrollratsrecht und Übergang mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-015-grundgesetz-entstehung-parlamentarischer-rat` | Deutsche Rechtsgeschichte: Grundgesetz Entstehung Parlamentarischer Rat mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-016-ddr-recht-sozialistische-gesetzlichkeit-und-ueberleitung` | Deutsche Rechtsgeschichte: DDR-Recht sozialistische Gesetzlichkeit und Überleitung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-017-einigungsvertrag-rechtsueberleitung-und-vermoegensfragen` | Deutsche Rechtsgeschichte: Einigungsvertrag Rechtsüberleitung und Vermögensfragen mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-016-ddr-recht-sozialistische-gesetzlichkeit-und-ueberlei` | Deutsche Rechtsgeschichte: DDR-Recht sozialistische Gesetzlichkeit und Überleitung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-017-einigungsvertrag-rechtsueberleitung-und-vermoegensfr` | Deutsche Rechtsgeschichte: Einigungsvertrag Rechtsüberleitung und Vermögensfragen mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-018-bgb-inkrafttreten-und-partikularrechtsabloesung` | Deutsche Rechtsgeschichte: BGB Inkrafttreten und Partikularrechtsablösung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-019-hgb-und-handelsrechtsvereinheitlichung` | Deutsche Rechtsgeschichte: HGB und Handelsrechtsvereinheitlichung mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-020-historische-verfassungsvergleiche-als-argumentationshilfe` | Deutsche Rechtsgeschichte: Historische Verfassungsvergleiche als Argumentationshilfe mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
| `drg-neu-020-historische-verfassungsvergleiche-als-argumentations` | Deutsche Rechtsgeschichte: Historische Verfassungsvergleiche als Argumentationshilfe mit geführtem Workflow, Normencheck, Beweis- und Fristenlogik, Red-Team und verwertbarem Ergebnis. |
<!-- END SKILLS-OVERVIEW (auto-generated) -->
+8 -8
View File
@@ -81,14 +81,14 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 67 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `fachanwalt-arbeitsrecht-massenentlassung-17-kschg` | Workflow-Skill zu fachanwalt arbeitsrecht massenentlassung 17 kschg. Nutzt Normtext, Nutzerangaben und verifizierte Quellen; Rechtsprechung nur nach Live-Pruefung mit Gericht, Datum und Aktenzeichen. |
| `fachanwalt-arbeitsrecht-orientierung` | Orientierung im Individualarbeitsrecht und kollektiven Arbeitsrecht für Mandate und Fachanwaltschaft nach § 10 FAO. Anwendungsfall Kanzlei will Arbeitsrechtsmandat beurteilen oder Anwalt bereitet sich auf Fachanwaltsprüfung vor. Normen B... |
| `fachanwalt-arbeitsrecht-verhandlung-guete-abfindung-arbg` | Gueteverhandlung im Arbeitsgerichtsverfahren nach § 54 ArbGG mit Auflösungsantrag und Abfindungsstrategie. Anwendungsfall Guetetermin steht an und Vergleich oder Auflösungsantrag soll vorbereitet werden. Normen § 54 ArbGG Gueteverfahren... |
| `fazugang-neu-001-kuendigung-durch-boten-beweisvermerk-und-prozessstrategie` | Zugang der Kündigung durch Boten: Beweisvermerk-Erstellung, Zeugenbenennung, Prozessstrategie bei bestritenem Zugang. Beweislast des Arbeitgebers, Anforderungen BAG-Linie, Notarpraxis, Gerichtsvollzieher-Alternative. |
| `fazugang-neu-002-einwurf-einschreiben-risiko-nach-aktueller-bag-linie` | Einschreiben-Zustellung bei Kündigung: Risiken des Einwurf-Einschreibens (kein Zugang bei Nichtabholung), Übergabe-Einschreiben vs. Einwurf-Einschreiben, BAG-Linie zur Beweiskraft, Rückschein, Alternativen. |
| `fazugang-neu-003-zugang-bei-urlaub-krankheit-klinik-und-auslandsaufenthalt` | Zugang bei Abwesenheit: Urlaub, Krankheit, Klinikaufenthalt, Auslandsaufenthalt — BAG-Linie zur Kenntnisnahmemöglichkeit, Zugangszeitpunkt, Sorgfaltspflicht des Empfängers, Empfangsbevollmächtigung, taktische Beratung. |
| `fazugang-neu-004-inhalt-des-umschlags-bestreiten-und-beweisangebot` | Bestreiten des Inhalts eines zugestellten Umschlags: zulässige Einwände, Beweislast des Arbeitgebers für Schriftform und Inhalt, Gegenbeweis-Möglichkeiten, Prozessstrategie, Abgrenzung zu unzulässiger Schutzbehauptung. |
| `fazugang-neu-005-kuendigungsfrist-berechnen-bei-unsicherem-zugang` | Kündigungsfrist berechnen bei unsicherem Zugangsdatum: frühest- und spätestmöglicher Zugang, Fristberechnung §§ 187 ff. BGB, Drei-Wochen-Klagefrist § 4 KSchG, Kündigungsfristen § 622 BGB, worst-case-Strategie für Mandant. |
| `fazugang-neu-006-arbeitgeber-zustellworkflow-rechtssicher-organisieren` | Arbeitgeber-Zustellworkflow: rechtssichere Organisation der Kündigungszustellung, Parallelwege (Bote + Einschreiben + Gerichtsvollzieher), Checklisten, Kuvertierungsprotokoll, Risikomanagement bei mehreren Empfängern (Massenentlassung). |
| `fazugang-neu-007-arbeitnehmerverteidigung-zugang-bestreiten-ohne-unwahrheit` | Arbeitnehmerverteidigung: Zugang bestreiten ohne unwahre Behauptungen — zulässige Einwände, Beweislastverteilung, § 138 ZPO-Wahrheitspflicht, Strategie für Fristverteidigung, nachträgliche Zulassung § 5 KSchG. |
| `fazugang-neu-008-schriftform-kuendigung-original-und-elektronische-kommunikation` | Schriftform Kündigung § 623 BGB: Originalunterschrift zwingend, Faksimile unzulässig, elektronische Kommunikation (E-Mail, WhatsApp, Fax, Teams) genügt nicht. Vollmachtsrüge § 174 BGB, Konsequenzen und Heilung. |
| `fazugang-neu-001-kuendigung-durch-boten-beweisvermerk-und-prozes` | Zugang der Kündigung durch Boten: Beweisvermerk-Erstellung, Zeugenbenennung, Prozessstrategie bei bestritenem Zugang. Beweislast des Arbeitgebers, Anforderungen BAG-Linie, Notarpraxis, Gerichtsvollzieher-Alternative. |
| `fazugang-neu-002-einwurf-einschreiben-risiko-nach-aktueller-bag` | Einschreiben-Zustellung bei Kündigung: Risiken des Einwurf-Einschreibens (kein Zugang bei Nichtabholung), Übergabe-Einschreiben vs. Einwurf-Einschreiben, BAG-Linie zur Beweiskraft, Rückschein, Alternativen. |
| `fazugang-neu-003-zugang-bei-urlaub-krankheit-klinik-und-auslands` | Zugang bei Abwesenheit: Urlaub, Krankheit, Klinikaufenthalt, Auslandsaufenthalt — BAG-Linie zur Kenntnisnahmemöglichkeit, Zugangszeitpunkt, Sorgfaltspflicht des Empfängers, Empfangsbevollmächtigung, taktische Beratung. |
| `fazugang-neu-004-inhalt-des-umschlags-bestreiten-und-beweisangeb` | Bestreiten des Inhalts eines zugestellten Umschlags: zulässige Einwände, Beweislast des Arbeitgebers für Schriftform und Inhalt, Gegenbeweis-Möglichkeiten, Prozessstrategie, Abgrenzung zu unzulässiger Schutzbehauptung. |
| `fazugang-neu-005-kuendigungsfrist-berechnen-bei-unsicherem-zugan` | Kündigungsfrist berechnen bei unsicherem Zugangsdatum: frühest- und spätestmöglicher Zugang, Fristberechnung §§ 187 ff. BGB, Drei-Wochen-Klagefrist § 4 KSchG, Kündigungsfristen § 622 BGB, worst-case-Strategie für Mandant. |
| `fazugang-neu-006-arbeitgeber-zustellworkflow-rechtssicher-organi` | Arbeitgeber-Zustellworkflow: rechtssichere Organisation der Kündigungszustellung, Parallelwege (Bote + Einschreiben + Gerichtsvollzieher), Checklisten, Kuvertierungsprotokoll, Risikomanagement bei mehreren Empfängern (Massenentlassung). |
| `fazugang-neu-007-arbeitnehmerverteidigung-zugang-bestreiten-ohne` | Arbeitnehmerverteidigung: Zugang bestreiten ohne unwahre Behauptungen — zulässige Einwände, Beweislastverteilung, § 138 ZPO-Wahrheitspflicht, Strategie für Fristverteidigung, nachträgliche Zulassung § 5 KSchG. |
| `fazugang-neu-008-schriftform-kuendigung-original-und-elektronisc` | Schriftform Kündigung § 623 BGB: Originalunterschrift zwingend, Faksimile unzulässig, elektronische Kommunikation (E-Mail, WhatsApp, Fax, Teams) genügt nicht. Vollmachtsrüge § 174 BGB, Konsequenzen und Heilung. |
| `kuendigung-per-einschreiben-risiken` | Einschreiben, Post und Zugang: warum Einwurf-/Übergabe-Einschreiben oft nicht genügt und wie man Beweis sauber führt.; Normanker: BGB § 130; KSchG § 4; ZPO Zeugenbeweis; fragt Unterlagen, Beweisstand, Fristen und taktische nächste Schrit... |
| `massenentlassung-17-kschg-realitaetscheck` | Massenentlassung: Anzeige, Konsultation, Agentur für Arbeit, Fehlerfolgen, neue Rechtsprechung und Rettungsstrategie.; Normanker: KSchG § 17; MERL; EuGH/BAG live prüfen; fragt Unterlagen, Beweisstand, Fristen und taktische nächste Schrit... |
| `schriftsatzkern-substantiierung` | Substantiierter Schriftsatzkern für Kündigungsschutzklage, Befristungskontrollklage, Zahlungsklage Arbeitsgericht: Tatsachenvortrag-Geruest, Anspruchsgrundlagen-Kette, Beweisangebote, Hilfsanträge, Replik-/Duplik-Vorausschau. |
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: fazugang-neu-001-kuendigung-durch-boten-beweisvermerk-und
name: fazugang-neu-001-kuendigung-durch-boten-beweisvermerk-und-prozes
description: "Zugang der Kündigung durch Boten: Beweisvermerk-Erstellung, Zeugenbenennung, Prozessstrategie bei bestritenem Zugang. Beweislast des Arbeitgebers, Anforderungen BAG-Linie, Notarpraxis, Gerichtsvollzieher-Alternative."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: fazugang-neu-003-zugang-bei-urlaub-krankheit-klinik-und
name: fazugang-neu-003-zugang-bei-urlaub-krankheit-klinik-und-auslands
description: "Zugang bei Abwesenheit: Urlaub, Krankheit, Klinikaufenthalt, Auslandsaufenthalt — BAG-Linie zur Kenntnisnahmemöglichkeit, Zugangszeitpunkt, Sorgfaltspflicht des Empfängers, Empfangsbevollmächtigung, taktische Beratung."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: fazugang-neu-004-inhalt-des-umschlags-bestreiten-und
name: fazugang-neu-004-inhalt-des-umschlags-bestreiten-und-beweisangeb
description: "Bestreiten des Inhalts eines zugestellten Umschlags: zulässige Einwände, Beweislast des Arbeitgebers für Schriftform und Inhalt, Gegenbeweis-Möglichkeiten, Prozessstrategie, Abgrenzung zu unzulässiger Schutzbehauptung."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: fazugang-neu-005-kuendigungsfrist-berechnen-bei-unsicherem
name: fazugang-neu-005-kuendigungsfrist-berechnen-bei-unsicherem-zugan
description: "Kündigungsfrist berechnen bei unsicherem Zugangsdatum: frühest- und spätestmöglicher Zugang, Fristberechnung §§ 187 ff. BGB, Drei-Wochen-Klagefrist § 4 KSchG, Kündigungsfristen § 622 BGB, worst-case-Strategie für Mandant."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: fazugang-neu-006-arbeitgeber-zustellworkflow-rechtssicher
name: fazugang-neu-006-arbeitgeber-zustellworkflow-rechtssicher-organi
description: "Arbeitgeber-Zustellworkflow: rechtssichere Organisation der Kündigungszustellung, Parallelwege (Bote + Einschreiben + Gerichtsvollzieher), Checklisten, Kuvertierungsprotokoll, Risikomanagement bei mehreren Empfängern (Massenentlassung)."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: fazugang-neu-007-arbeitnehmerverteidigung-zugang-bestreiten
name: fazugang-neu-007-arbeitnehmerverteidigung-zugang-bestreiten-ohne
description: "Arbeitnehmerverteidigung: Zugang bestreiten ohne unwahre Behauptungen — zulässige Einwände, Beweislastverteilung, § 138 ZPO-Wahrheitspflicht, Strategie für Fristverteidigung, nachträgliche Zulassung § 5 KSchG."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: fazugang-neu-008-schriftform-kuendigung-original-und
name: fazugang-neu-008-schriftform-kuendigung-original-und-elektronisc
description: "Schriftform Kündigung § 623 BGB: Originalunterschrift zwingend, Faksimile unzulässig, elektronische Kommunikation (E-Mail, WhatsApp, Fax, Teams) genügt nicht. Vollmachtsrüge § 174 BGB, Konsequenzen und Heilung."
---
+41 -1
View File
@@ -45,7 +45,7 @@ Apache-2.0 OR MIT — Auswahl beim Empfänger.
## Alle Skills im Ueberblick
Automatisch generierte Komplett-Liste aller 54 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem `description`-Feld der jeweiligen SKILL.md.
Automatisch generierte Komplett-Liste aller 94 Skills in diesem Plugin. Beschreibungen stammen aus dem `description`-Feld der jeweiligen SKILL.md.
| Skill | Beschreibung |
| --- | --- |
@@ -58,6 +58,46 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 54 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `bau-nachtrag-workflow` | Workflow Nachtragsmanagement: § 650b BGB Anordnungsrecht, Vergueng nach § 650c BGB, Soll-Ist-Abgleich, Dokumentation Stoerung. Mustertext fuer Nachtragsschreiben und Schriftsatzbausteine. |
| `bau-schiedsgutachten-spezial` | Spezialfall Schiedsgutachten in Bauvertraegen: §§ 317 ff. BGB analog, vereinbarte Verbindlichkeit, Inhaltsbestimmung gegen Tatsachenermittlung. SOBau-Regeln, DIS-Schiedsgutachten, einstweilige Verfuegung. Pruefraster und Mustertexte. |
| `bau-sicherungsmittel-spezial` | Spezialfall Sicherungsmittel: § 650f BGB Bauhandwerkersicherung, Vertragserfuellungsbuergschaft, Gewaehrleistungsbuergschaft, Insolvenz Bauunternehmer. Pruefraster und Mustertexte fuer Anforderung und Klage. |
| `bautraeger-abnahme-formgerecht-640-bgb` | Bautraeger-Abnahme formgerecht nach § 640 BGB. Skill klaert das Abnahmeverfahren die Voraussetzungen Vorbehalte (Maengelliste) und die Folgen der wirksamen Abnahme (Beginn Maengelhaftungsverjaehrung Umkehr Beweislast). Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-abnahmefiktion-clause-unwirksam` | Bautraeger-Abnahmefiktion-Klausel und Unwirksamkeit. Skill behandelt die haeufige Bautraeger-Klausel zur fiktiven Abnahme bei Einzug oder nach Frist die BGH-Linie zu deren Unwirksamkeit und die Konsequenzen. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-anlagen-zur-baubeschreibung` | Anlagen zur Baubeschreibung beim Bautraegervertrag. Skill listet typische Anlagen Plaene Grundriss Schnitt Ansicht Wohnflaechenberechnung Energieausweis Teilungserklaerung. Folgen fehlender oder veralteter Anlagen. |
| `bautraeger-aufflassungsvormerkung-883-bgb` | Aufflassungsvormerkung § 883 BGB beim Bautraegervertrag. Skill klaert die zentrale Schutzfunktion der Vormerkung Rang Eintragung Voraussetzungen und Konsequenzen fuer den Erwerber bei Bautraegerinsolvenz. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-belehrungspflicht-17-beurkg` | Notar-Belehrungspflicht nach § 17 BeurkG beim Bautraegervertrag. Skill klaert den Umfang die Pflicht zur Erlaeuterung der wirtschaftlichen Bedeutung und die Vorlauffrist von zwei Wochen nach § 17 Abs. 2a BeurkG fuer Verbraucher. Folgen b... |
| `bautraeger-bonitaetspruefung-warnsignale` | Bautraeger-Bonitaetspruefung Warnsignale. Skill listet typische Warnsignale Mangelbild im Bau Verzoegerungen Personalfluktuation und gibt strategische Empfehlungen ob mit Vertrag fortzufahren. Liefert Risiko-Cockpit. |
| `bautraeger-eigenkapital-ueberpruefung-vor-vertrag` | Bautraeger-Eigenkapital-Ueberpruefung vor Vertragsabschluss. Skill klaert was Erwerber selbst pruefen koennen Handelsregister Bonitaetsauskuenfte Referenzen aktuelle Schlagzeilen sowie Warnsignale. Liefert Pruefliste. |
| `bautraeger-elektronische-notarverkuendung-2023` | Elektronische notarielle Verkuendung beim Bautraegervertrag. Skill klaert die Reform 2022/2023 zum elektronischen Notariat die Online-Beurkundung und ihre Anwendbarkeit auf Bautraegervertraege. Stand und Grenzen. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-fertigstellungsfrist-und-verzug` | Bautraeger Fertigstellungsfrist und Verzug. Skill klaert die Vereinbarung der Bauzeit Verzugsfolgen Vertragsstrafe und das Verhaeltnis zur MaBV. BGH-Linie zu zu weiten Verzugsfristen. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-finanzierungsgrundschuld-belastungsfolge` | Bautraeger-Finanzierungsgrundschuld und Belastungsfolge. Skill klaert wie die Bautraegerfinanzierung mit der Erwerberzahlung verzahnt ist und welche Rolle die Globalgrundschuld spielt. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-gemeinschaftliche-maengelverfolgung-weg` | Gemeinschaftliche Maengelverfolgung in der WEG. Skill klaert wie die Wohnungseigentuemergemeinschaft Maengel am Gemeinschaftseigentum verfolgt und welche Kompetenzen einzelnen Eigentuemern bleiben. Reform 2020. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-grundbuchaufflassung-925-bgb` | Aufflassung nach § 925 BGB beim Bautraegervertrag. Skill klaert die Form der Aufflassung den Zeitpunkt der Eigentumsuebertragung und das Verhaeltnis zur Vormerkung. Notarielle Beurkundung. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-grundbuchgebuehren-rangwahrung` | Grundbuchgebuehren und Rangwahrung beim Bautraegervertrag. Skill listet die typischen Gebuehren der Notar Grundbuchamt und Bank sowie die Aufteilung zwischen Bautraeger und Erwerber. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-haftungsausschluss-307-bgb` | Bautraeger-Haftungsausschluss und § 307 BGB. Skill klaert welche Haftungsklauseln im Bautraegervertrag wirksam und welche unwirksam sind insbesondere Maengelausschluss Haftungsbegrenzung Kardinalpflichten-Verletzung. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-insolvenz-konsequenzen-erwerber` | Bautraeger-Insolvenz Konsequenzen fuer den Erwerber. Skill klaert die Risikobetrachtung Vormerkungsschutz nicht-fertiggestellte Wohnung Buergschaftsabruf MaBV-Vermoegenstrennung Forderungsanmeldung. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-leistungsbeschreibung-baubeschreibung` | Leistungsbeschreibung und Baubeschreibung beim Bautraegervertrag. Skill klaert was zwingend in der Baubeschreibung stehen muss (Standards Ausstattung Materialien) Inhaltsfeinheit und Folgen mangelhafter Baubeschreibung. § 650l BGB Verbra... |
| `bautraeger-mabv-buchfuehrungspflicht-10` | MaBV § 10 Buchfuehrungspflicht. Skill klaert die Aufzeichnungspflichten des Bautraegers ueber alle Vorgaenge im Bauvorhaben Trennung der Konten Bilanz und Pruefberichte. Folgen bei Versaeumnis. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-mabv-erweiterte-sicherheit-7` | MaBV § 7 erweiterte Sicherheitsleistung — Alternative zum Ratenmodell. Skill klaert die Voraussetzungen Praxisfragen und das Risiko-Profil aus Erwerberperspektive. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-mabv-gewerberechtliche-folgen` | MaBV-Verstoss gewerberechtliche Folgen. Skill behandelt die gewerberechtlichen Sanktionen bei Verstoessen Bussgeld Erlaubnisentzug und das Verhaeltnis zum zivilrechtlichen Schutz. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-mabv-grundlagen-1-2` | Makler- und Bautraegerverordnung (MaBV) Grundlagen. Skill behandelt das Anwendungsfeld der MaBV §§ 1 2 die definition Bautraeger und das Verhaeltnis zur Gewerbeordnung § 34c GewO. Liefert Pruefraster fuer Erwerber. |
| `bautraeger-mabv-ratenplan-3-mabv` | MaBV § 3 Ratenplan — 7 Raten nach Baufortschritt. Skill listet die einzelnen Raten in Prozent abhaengig vom Baufortschritt erkennt unzulaessige Vorausleistungen und gibt Tipps zur Pruefung. Liefert exakten Pruefraster. |
| `bautraeger-mabv-sicherheit-2-buergschaft` | MaBV § 2: Sicherheit fuer Vorausleistungen durch Buergschaft. Skill klaert die alternative Sicherheitsleistung statt Ratenzahlung nach Baufortschritt die Anforderungen an die Buergschaft (selbstschuldnerisch unbedingt unbefristet) und di... |
| `bautraeger-mabv-vermoegenstrennung` | MaBV Vermoegenstrennung — Bautraeger muss die Gelder der Erwerber separiert vom eigenen Vermoegen behandeln. Skill klaert die Trennungspflicht das Sonderkonto und die Folgen bei Vermischung Insolvenzrechtlich. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-mabv-vollstaendigkeitserklaerung-7` | MaBV § 7 Vollstaendigkeitserklaerung als Alternative. Skill klaert wann der Bautraeger die volle Vertragssumme im Voraus verlangen darf wenn er die nach § 7 vorgesehene Sicherheit stellt. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-maengelhaftung-fuenf-jahre-634a` | Bautraeger-Maengelhaftung 5 Jahre nach § 634a BGB. Skill klaert die Verjaehrungsfrist Bauwerk Beginn der Frist (Abnahme) Hemmung Unterbrechung sowie die Kategorisierung der Maengel offene und versteckte. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-maengelruegen-und-formerfordernis` | Bautraeger-Maengelruegen und Formerfordernis. Skill klaert wie ein Erwerber Maengel ruegen muss Schriftform-Empfehlung Frist zur Nachbesserung und die Folgen einer unwirksamen Ruege. Liefert Vorlage. |
| `bautraeger-notarvertrag-grundlagen-pruefraster` | Bautraegervertrag notarieller Pruefraster Grundlagen. Skill bietet das systematische Pruefraster fuer den notariellen Bautraegervertrag von Praeambel ueber Leistungsbeschreibung Zahlungsregelung Sicherheitsleistung Vormerkung Auflassung... |
| `bautraeger-pfandfreigabe-und-loeschung` | Pfandfreigabe und Loeschung nach vollstaendiger Bezahlung. Skill klaert das Verfahren wie nach Bezahlung die Pfandentnahme erfolgt und die Wohnung lastenfrei wird. Folgen bei Verweigerung. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-rangruecktritt-grundpfandrechte` | Rangruecktritt der Bautraeger-Grundpfandrechte hinter die Aufflassungsvormerkung. Skill klaert die Vereinbarung welche typischerweise vom Bautraeger zugesagt wird und wie sie zu pruefen ist. Bedeutung fuer Erwerberschutz. Liefert Pruefra... |
| `bautraeger-rechtswidrige-anpassungsklauseln` | Rechtswidrige Anpassungsklauseln im Bautraegervertrag. Skill listet typische unwirksame Klauseln zur einseitigen Preisanpassung Bauzeitveraenderung Standardaenderung sowie BGH-Rechtsprechung dazu. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-rueckabwicklung-bei-insolvenz` | Bautraeger-Rueckabwicklung bei Insolvenz. Skill klaert das Verfahren der Rueckabwicklung wenn der Bautraeger insolvent geht aber Eigentumsuebertragung noch nicht erfolgt ist Buergschaftsabruf Forderungsanmeldung Wohnungsuebernahme im Ins... |
| `bautraeger-selbstvornahme-und-vorschussklage` | Selbstvornahme und Vorschussklage gegen den Bautraeger. Skill klaert das Recht zur Selbstvornahme nach § 637 BGB die Vorschussklage zur Finanzierung der Beseitigung und die typischen Fallgruppen Erwerber will saniertes Apartment. Liefert... |
| `bautraeger-sonderwuensche-zusaetzliche-vereinbarungen` | Bautraeger-Sonderwuensche und zusaetzliche Vereinbarungen. Skill klaert die Behandlung von Sonderwuensche Mehrpreisen Aenderungen der Baubeschreibung Schriftform und das Verhaeltnis zur urspruenglichen Vertragsgrundlage. Liefert Klausele... |
| `bautraeger-typische-nichtigkeitsfallen-checkliste` | Bautraeger typische Nichtigkeitsfallen und Erwerber-Strategie. Skill listet die haeufigsten Nichtigkeitstatbestaende und entwickelt Strategien fuer den Erwerber wann Nichtigkeit zu seinem Vorteil genutzt werden kann (Default-Recht oft gu... |
| `bautraeger-typische-notar-fehler-checkliste` | Typische Notar-Fehler im Bautraegervertrag. Skill listet die haeufigsten Notar-Fehler ungeklaerte Bonitaet vereinfachte Belehrung uebersetzte Pauschalpreise unklare Sonderwunschregelung. Liefert Pruefraster und Empfehlungen fuer Klaerung. |
| `bautraeger-weg-abgeschlossenheitsbescheinigung` | WEG-Abgeschlossenheitsbescheinigung beim Bautraegervertrag. Skill klaert was die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist warum sie erforderlich ist und wann sie verweigert wird. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-weg-erstverwalter-bestellung` | WEG-Erstverwalter-Bestellung beim Bautraegervertrag. Skill klaert die haeufig umstrittene Erstverwalter-Klausel die Bautraeger oft mit verbundenen Unternehmen verknuepfen sowie das WEG-Reform-2020-Update. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-weg-gemeinschaftsordnung-pruefen` | WEG-Gemeinschaftsordnung beim Bautraegervertrag pruefen. Skill klaert die Inhalte der Gemeinschaftsordnung Hausordnung Beitraege Stimmrechte und ihre nachtraegliche Aenderung. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-weg-instandhaltungsruecklage-uebergabe` | WEG-Instandhaltungsruecklage zur Uebergabe. Skill klaert wie die Instandhaltungsruecklage bei der WEG-Gruendung dotiert wird welche Pflichten Bautraeger hat und welche Klauseln problematisch sind. Liefert Pruefraster. |
| `bautraeger-weg-teilungserklaerung-pruefen` | WEG-Teilungserklaerung beim Bautraegervertrag pruefen. Skill klaert was in der Teilungserklaerung steht (Sondereigentum Gemeinschaftseigentum) wie sie gepruef wird und welche Klauseln problematisch sind. Liefert Pruefraster. |
| `erstgespraech-mandatsannahme` | Erstgespraeches-Aufnahme im Bau- und Architektenrecht: Sachverhalt, Vertragstyp, Mangelbild. Normen: §§ 631 633 650a ff. BGB, VOB/B. Prüfraster: Werkvertrag vs. Bauvertrag, Mangelkatalog, Fristen, Interessenlage. Output: Erstgespraeches-... |
| `fachanwalt-bau-architektenrecht-abnahme-mit-vorbehalt` | Abnahme des Bauwerks unter Vorbehalt von Maengeln erklären: Maengelvorbehalt, Sicherungsrechte. Normen: §§ 640 641 BGB, § 12 VOB/B. Prüfraster: Abnahmeprotokoll, Maengelruege, Vorbehalt-Wirkung, Gefahruebergang. Output: Abnahmeerklärung... |
| `fachanwalt-bau-architektenrecht-abnahme-verweigerung` | Abnahme des Bauwerks verweigern: wesentliche Maengel als Verweigerungsgrund, Begründungspflicht. Normen: § 640 Abs. 1 S. 2 BGB, § 12 Abs. 3 VOB/B. Prüfraster: wesentlicher Mangel-Begriff, Dokumentation, Fristsetzung, Gutachtereinschaltun... |
@@ -67,10 +67,10 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 62 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `fachanwalt-gewerblicher-rechtsschutz-uwg-einstweilige-verfuegung` | Einstweilige Verfuegung im UWG-Verfahren beantragen oder abwehren bei dringenden Wettbewerbs- oder Markenrechtsverletzungen. §§ 935 940 ZPO §§ 8 12 UWG § 14 MarkenG. Prüfraster: Verfuegungsanspruch Verfuegungsgrund Dringlichkeit Glaubhaf... |
| `fachanwalt-gewrechts-geschgehg-kollisionen-nda-hinschg-urhg` | Kollisionen zwischen gewerblichem Rechtsschutz NDA-Recht HinSchG und Urheberrecht prüfen wenn mehrere Schutzrechtsregime sich ueberschneiden. §§ 1 ff. GeschmMG § 14 MarkenG §§ 1 ff. HinSchG §§ 97 ff. UrhG. Prüfraster: Anwendungsbereich V... |
| `fachanwalt-gewrechts-ki-vo-50-genai` | KI-generierte Inhalte auf gewerblichen Rechtsschutz prüfen wenn GenAI-Outputs Schutzrechte beruehren. Art. 50 KI-VO Transparenzpflichten §§ 2 7 UrhG KI-Autorschaft. Prüfraster: Urheberrechtsschutz KI-Autorschaft Kennzeichnungspflicht Art... |
| `faevvollzug-neu-001-ev-vollziehungscheck-dringlichkeit-titel-zustellung` | EV-Vollziehungscheck: Dringlichkeit, Titel und Zustellung bei einstweiliger Verfügung im gewerblichen Rechtsschutz. § 929 ZPO Vollziehungsfrist, § 936 ZPO, § 12 UWG, Selbstzustellung, Parteibetrieb, Rechtsfolgen verspäteter Vollziehung. |
| `faevvollzug-neu-002-parteibetrieb-und-gerichtsvollzieher-bei-unterlassungstiteln` | Parteibetrieb und Gerichtsvollzieher bei Unterlassungstiteln: Beauftragung, Zustellungsnachweis, Vollziehung einstweiliger Verfügungen im gewerblichen Rechtsschutz. §§ 192 und 194 und 890 ZPO, Ordnungsmittelantrag nach Zuwiderhandlung. |
| `faevvollzug-neu-003-bea-und-elektronischer-rechtsverkehr-bei-ev-zustellung` | BeA und elektronischer Rechtsverkehr bei EV-Zustellung: ERVV, § 130a ZPO, sichere Übermittlungswege, qualifizierte elektronische Signatur, Einreichung über beA bei einstweiligen Verfügungen im gewerblichen Rechtsschutz. |
| `faevvollzug-neu-004-vollstreckung-aus-unterlassungsverfuegung-ordnungsmittel` | Vollstreckung aus Unterlassungsverfügung: Ordnungsgeld und Ordnungshaft nach § 890 ZPO, Tatbestandsvoraussetzungen, Antragstellung, Zuwiderhandlungsnachweis, Höhe des Ordnungsmittels, Ordnungsmittelverfahren. |
| `faevvollzug-neu-001-ev-vollziehungscheck-dringlichkeit-titel-zus` | EV-Vollziehungscheck: Dringlichkeit, Titel und Zustellung bei einstweiliger Verfügung im gewerblichen Rechtsschutz. § 929 ZPO Vollziehungsfrist, § 936 ZPO, § 12 UWG, Selbstzustellung, Parteibetrieb, Rechtsfolgen verspäteter Vollziehung. |
| `faevvollzug-neu-002-parteibetrieb-und-gerichtsvollzieher-bei-unt` | Parteibetrieb und Gerichtsvollzieher bei Unterlassungstiteln: Beauftragung, Zustellungsnachweis, Vollziehung einstweiliger Verfügungen im gewerblichen Rechtsschutz. §§ 192 und 194 und 890 ZPO, Ordnungsmittelantrag nach Zuwiderhandlung. |
| `faevvollzug-neu-003-bea-und-elektronischer-rechtsverkehr-bei-ev` | BeA und elektronischer Rechtsverkehr bei EV-Zustellung: ERVV, § 130a ZPO, sichere Übermittlungswege, qualifizierte elektronische Signatur, Einreichung über beA bei einstweiligen Verfügungen im gewerblichen Rechtsschutz. |
| `faevvollzug-neu-004-vollstreckung-aus-unterlassungsverfuegung-or` | Vollstreckung aus Unterlassungsverfügung: Ordnungsgeld und Ordnungshaft nach § 890 ZPO, Tatbestandsvoraussetzungen, Antragstellung, Zuwiderhandlungsnachweis, Höhe des Ordnungsmittels, Ordnungsmittelverfahren. |
| `faevvollzug-neu-005-gegnerische-schutzschrift-auswerten` | Gegnerische Schutzschrift auswerten: Inhalt, Angriffsmittel, Reaktionsoptionen bei einstweiliger Verfügung im gewerblichen Rechtsschutz. Zentrales Schutzschriftenregister (ZSSR), Widerspruch, Abschlussschreiben, Antwortstrategien. |
| `faevvollzug-neu-006-abschlussschreiben-kosten-und-frist` | Abschlussschreiben nach einstweiliger Verfügung: Frist, Kosten, Unterlassungserklärung als Abschlussregelung, Abschlussgebühr RVG, Übergang zu Hauptsacheklage oder endgültige Erledigung im gewerblichen Rechtsschutz. |
| `faevvollzug-neu-007-grenzueberschreitende-ip-eilverfuegung` | Grenzüberschreitende IP-Eilmaßnahmen: Internationale Zuständigkeit EuGVVO, fliegender Gerichtsstand, Unionsmarke und Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Gerichte, UPC (Einheitspatent), Cross-border-Injunctions, WIPO-UDRP, Vollstreckung im EU-A... |
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: faevvollzug-neu-001-ev-vollziehungscheck-dringlichkeit-titel
name: faevvollzug-neu-001-ev-vollziehungscheck-dringlichkeit-titel-zus
description: "EV-Vollziehungscheck: Dringlichkeit, Titel und Zustellung bei einstweiliger Verfügung im gewerblichen Rechtsschutz. § 929 ZPO Vollziehungsfrist, § 936 ZPO, § 12 UWG, Selbstzustellung, Parteibetrieb, Rechtsfolgen verspäteter Vollziehung."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: faevvollzug-neu-002-parteibetrieb-und-gerichtsvollzieher-bei
name: faevvollzug-neu-002-parteibetrieb-und-gerichtsvollzieher-bei-unt
description: "Parteibetrieb und Gerichtsvollzieher bei Unterlassungstiteln: Beauftragung, Zustellungsnachweis, Vollziehung einstweiliger Verfügungen im gewerblichen Rechtsschutz. §§ 192 und 194 und 890 ZPO, Ordnungsmittelantrag nach Zuwiderhandlung."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: faevvollzug-neu-004-vollstreckung-aus-unterlassungsverfuegung
name: faevvollzug-neu-004-vollstreckung-aus-unterlassungsverfuegung-or
description: "Vollstreckung aus Unterlassungsverfügung: Ordnungsgeld und Ordnungshaft nach § 890 ZPO, Tatbestandsvoraussetzungen, Antragstellung, Zuwiderhandlungsnachweis, Höhe des Ordnungsmittels, Ordnungsmittelverfahren."
---
@@ -9,6 +9,14 @@ description: "Abschlussworkflow nach Urteil, Einstellung oder Verständigung: si
Nach dem Urteil ist die Verteidigung nicht fertig. Dieser Skill sichert die Übergabe in Rechtsmittel, Bewährung, Vollstreckung oder Aktenabschluss.
## Normanker
- StPO §§ 312 ff., 333 ff., 341, 344, 345 für Berufung/Revision und Fristen; Rechtsmittelfrist sofort mit Verkündung/Zustellung abgleichen.
- StPO §§ 35a, 44 ff. für Belehrung und Wiedereinsetzung, wenn Fristen/Belehrungen problematisch sind.
- StGB §§ 56 ff., 56b, 56c, 56f für Bewährung, Auflagen, Weisungen und Widerruf.
- StGB §§ 73 ff. für Einziehung; JGG, StVollstrO, BZRG und Fahrerlaubnisrecht je nach Nebenfolge gesondert prüfen.
- Kosten: StPO/KostR und Honorarvereinbarung trennen; Mandantenbrief muss Zahlungspflichten, Rechtsmittel und Bewährung verständlich erklären.
## Sofort nach Entscheidung
- Entscheidungstenor notieren.
@@ -17,6 +25,8 @@ Nach dem Urteil ist die Verteidigung nicht fertig. Dieser Skill sichert die Übe
- Mandantenwillen abfragen.
- Nebenfolgen prüfen: Fahrverbot, Entziehung, Einziehung, Bewährung, Auflagen, Adhäsion, Kosten.
- Zahlungs- und Meldefristen notieren.
- Bei Abwesenheit/Zustellung: Fristbeginn nicht raten, sondern Zustellungsurkunde, Empfangsbekenntnis und Protokoll prüfen.
- Bei Verständigung: Protokollierung, Belehrung, Rechtsmittelverzicht und Bindungsfragen gesondert dokumentieren.
## Abschlussblatt
@@ -46,6 +56,9 @@ Prüfe:
- Therapie-/Beratungsnachweise?
- Widerrufsrisiko?
- Folgekommunikation mit Mandant?
- Was genau ist Auflage, was Weisung, was bloße Empfehlung?
- Muss Zahlung in Raten beantragt oder Unzumutbarkeit belegt werden?
- Gibt es neue Verfahren, die Widerruf nach StGB § 56f auslösen können?
## Aktenabschluss
@@ -11,13 +11,19 @@ Für Mandate mit kleinerem Streitwert, systematischem Missstand oder Beschwerdeh
## Norm- und Quellenanker
VVG §§ 214 ff.; VAG; ZPO; Ombudsmann-Verfahrensordnungen live prüfen.
- VVG §§ 214 ff. für außergerichtliche Streitbeilegung; VAG/BaFin-Aufsicht für Aufsichtsbeschwerde.
- Ombudsmann-Verfahrensordnungen live prüfen: Zuständigkeit, Streitwertgrenzen, Bindungswirkung, Verjährungshemmung, Ausschlüsse.
- ZPO/SGG/VwGO je nach Hauptrechtsweg nicht durch Beschwerdeverfahren ersetzen.
- BaFin prüft Aufsicht und Missstand, entscheidet aber typischerweise nicht den individuellen Zahlungsanspruch wie ein Gericht.
## Arbeitsfragen
1. Welche Stelle ist zuständig?
2. Welche Wirkung hat das Verfahren?
3. Welche Fristen laufen parallel?
4. Geht es um Einzelfallleistung, systemische Klauselpraxis, Regulierungsverzögerung oder Vertriebs-/Beratungsfehler?
5. Hemmt das konkrete Verfahren die Verjährung sicher, oder braucht es Klage/Mahnbescheid?
6. Welche Unterlagen überzeugen außergerichtlich: Police, AVB, Ablehnung, Gutachten, Zahlungsbelege, Chronologie?
## Output
@@ -28,6 +34,8 @@ Eskalationsfahrplan und Beschwerde-/Ombudsmannschreiben.
- BaFin als Leistungsgericht
- Hemmung überschätzt
- falscher Ombudsmann
- Beschwerde ohne klares Ziel: Zahlung, erneute Prüfung, Aufsichtshinweis oder Vergleich
- Parallelfrist im Deckungsprozess läuft weiter
## Arbeitsstil
@@ -11,13 +11,19 @@ Für die prozessuale Übersetzung der Deckungsprüfung in Klage oder Klageerwide
## Norm- und Quellenanker
VVG §§ 1, 14, 215; ZPO §§ 253, 256; BGB; AVB.
- VVG §§ 1, 14, 28, 31, 81, 82, 86, 215 je nach Deckungsstreit: Leistung, Fälligkeit, Obliegenheit, Gefahrerhöhung, Herbeiführung, Rettungskosten/Regress.
- ZPO §§ 253, 256, 286, 402 ff. für Leistungs-/Feststellungsklage, Beweiswürdigung und Sachverständige.
- AVB/Besondere Bedingungen/Police/Nachträge haben Vorrang vor Produktbezeichnungen; Deckung und Haftpflicht nicht vermischen.
- VVG § 215 ist Gerichtsstand, kein materieller Anspruch; lokale Zuständigkeit und Verbraucher-/Versicherungsnehmerrolle sauber prüfen.
## Arbeitsfragen
1. Leistung oder Feststellung?
2. Welches Gericht?
3. Welche Beweise sind anknüpfungsfähig?
4. Wer trägt Beweislast für Versicherungsfall, Ausschluss, Obliegenheitsverletzung, Kausalität und Verschulden?
5. Ist die Leistung fällig oder fehlt noch eine zulässige Auskunft/Beleganforderung?
6. Muss ein Haftpflichtprozess verteidigt, ein Deckungsprozess geführt oder beides koordiniert werden?
## Output
@@ -11,13 +11,19 @@ Für Mandate nach Zahlung eines Versicherers oder Sozialversicherungsträgers.
## Norm- und Quellenanker
VVG § 86; SGB X § 116; BGB; ZPO.
- VVG § 86 für Übergang von Ersatzansprüchen auf den Versicherer und Schutz des Versicherungsnehmers.
- SGB X § 116 für Sozialversicherungsträgerregress; Quotenvorrecht und Kongruenz besonders prüfen.
- BGB §§ 249 ff., 426, 823 ff. je nach Haftungsgrund; ZPO für Streitverkündung, Klage und Beweis.
- Verjährung nach übergegangenem Anspruch, Kenntnislage und Hemmung gesondert bestimmen; keine pauschale Drei-Jahres-Schablone.
## Arbeitsfragen
1. Welche Forderung ist übergegangen?
2. Welche Eigenansprüche bleiben?
3. Welche Verjährung/Rechtsverfolgung?
4. Sind Schadenpositionen kongruent: Sachschaden, Personenschaden, Verdienstausfall, Heilbehandlung, Pflege, Haushaltsführung?
5. Hat ein Vergleich, Abfindung, Erlass oder Anerkenntnis den Regress beeinträchtigt?
6. Besteht ein Familien-/Haushaltsprivileg oder arbeitsrechtliches Haftungsprivileg?
## Output
+1 -1
View File
@@ -65,7 +65,7 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 78 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `fran-008-preisempfehlung-preisbindung-und-wettbewerbsrecht` | Preisempfehlungen und Preisbindungen im Franchisesystem kartellrechtlich einordnen: unverbindliche Preisempfehlung vs. verbotene Preisbindung zweiter Hand nach Art. 4 lit. a Vertikal-GVO und § 21 GWB. Druckmittel und Anreize als verdeckt... |
| `fran-009-markennutzung-ci-und-qualitaetskontrolle` | Markennutzung im Franchisesystem prüfen: Lizenzierung nach MarkenG, Corporate-Identity-Pflichten, Qualitätskontrollrechte des Franchisegebers, Konsequenzen bei CI-Verstössen und Erschöpfungsgrundsatz. Kennzeichenschutz für Systemname und... |
| `fran-010-onlinevertrieb-plattformen-und-social-media` | Online-Vertrieb im Franchisesystem regeln: Plattformverbote, Marktplatz-Sperren nach Vertikal-GVO EU 2022/720, Social-Media-Pflichten des Franchisenehmers, Gebietsschutz im E-Commerce und Datenschutz bei digitalen Kundenbeziehungen. |
| `fran-011-datenschutz-crm-kundendaten-und-gemeinsame-verantwortlichkeit` | Datenschutz im Franchisesystem regeln: gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO für CRM und Kundendaten, Auftragsverarbeitungsverträge nach Art. 28 DSGVO, Rechenschaftspflichten und Bussgeldrisiken. Perspektive Franchisegeber und... |
| `fran-011-datenschutz-crm-kundendaten-und-gemeinsame-verantwortli` | Datenschutz im Franchisesystem regeln: gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO für CRM und Kundendaten, Auftragsverarbeitungsverträge nach Art. 28 DSGVO, Rechenschaftspflichten und Bussgeldrisiken. Perspektive Franchisegeber und... |
| `fran-012-arbeitsrecht-scheinselbststaendigkeit-franchise` | Scheinselbstständigkeit von Franchisenehmern prüfen: Abgrenzung selbstständiger Unternehmer vs. Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnliche Person nach § 84 HGB. Sozialversicherungsrecht, Statusfeststellungsverfahren DRV und arbeitsrechtliche... |
| `fran-013-handelsvertreterausgleich-analog-pruefen` | Ausgleichsanspruch des Franchisenehmers analog § 89b HGB prüfen: Voraussetzungen, Berechnung nach Rohertrag und Unternehmervorteilen, BGH-Linie zur analogen Anwendung, Ausschlussgründe und Verjährung. Perspektive Franchisenehmer und Fran... |
| `fran-014-kuendigung-aus-wichtigem-grund` | Ausserordentliche Kündigung eines Franchisevertrags prüfen: wichtiger Grund nach § 314 BGB, Abmahnungserfordernis, Beweisanforderungen und Rechtsfolgen. Typische Kündigungsgründe im Franchiserecht aus Franchisegeber- und Franchisenehmerp... |
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: fran-011-datenschutz-crm-kundendaten-und-gemeinsame
name: fran-011-datenschutz-crm-kundendaten-und-gemeinsame-verantwortli
description: "Datenschutz im Franchisesystem regeln: gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO für CRM und Kundendaten, Auftragsverarbeitungsverträge nach Art. 28 DSGVO, Rechenschaftspflichten und Bussgeldrisiken. Perspektive Franchisegeber und Franchisenehmer."
---
@@ -59,6 +59,7 @@ Ein Franchisesystem nutzt ein zentrales CRM-System, in das alle Franchisenehmer
- https://gesetze-im-internet.de/dsgvo/art_83.html
- https://gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/
- https://gesetze-im-internet.de/dsgvo/art_4.html
## Vertiefung
Die EuGH-Entscheidung Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (C-210/16) und Fashion ID (C-40/17) haben den Begriff der gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO erheblich erweitert. Danach können auch wirtschaftlich eigenständige Unternehmen gemeinsam Verantwortliche sein, wenn sie gemeinsam über Zweck und Mittel einer Datenverarbeitung entscheiden.
@@ -72,9 +73,3 @@ Im Franchisekontext ist besonders kritisch, wer die Entscheidung über den Einsa
- Kundendaten-Eigentum im Franchisevertrag klar regeln: Wessen Daten sind es nach Vertragsende?
- Löschfristen für Kundendaten in einem Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO dokumentieren.
- Datenschutz-Audits in das Franchise-Audit-Programm integrieren.
## Abgrenzung und Einordnung
Franchiserecht ist in Deutschland kein eigener gesetzlich geregelter Vertragstyp. Die Rechtsordnung wendet typenverwandte Normen an: BGB-Schuldrecht für Vertragspflichten und Haftung, HGB für handelsrechtliche Besonderheiten, MarkenG für Schutzrechte, GWB und Vertikal-GVO EU 2022/720 für kartellrechtliche Grenzen sowie GeschGehG für Know-how-Schutz. Der BGH hat mit NJW 2003 S. 743 die vorvertragliche Aufklärungspflicht des Franchisegebers grundlegend geprägt. Der Code of Ethics des Deutschen Franchiseverbands (DFV) setzt branchenübliche Mindeststandards, ist aber kein Gesetz.
## Abgrenzung und Einordnung
Franchiserecht ist in Deutschland kein eigener gesetzlich geregelter Vertragstyp. Die Rechtsordnung wendet typenverwandte Normen an: BGB-Schuldrecht für Vertragspflichten und Haftung, HGB für handelsrechtliche Besonderheiten, MarkenG für Schutzrechte, GWB und Vertikal-GVO EU 2022/720 für kartellrechtliche Grenzen sowie GeschGehG für Know-how-Schutz. Der BGH hat mit NJW 2003 S. 743 die vorvertragliche Aufklärungspflicht des Franchisegebers grundlegend geprägt. Der Code of Ethics des Deutschen Franchiseverbands (DFV) setzt branchenübliche Mindeststandards, ist aber kein Gesetz.
@@ -7,32 +7,47 @@ description: "Franchise: Kuendigung und nachvertragliche Wettbewerbsklausel. Ski
## Aufgabe
Skill fuer Beendigung und nachvertragliche Pflichten.
Dieser Skill führt durch die Beendigung eines Franchisevertrags und die nachvertragliche Ordnung: Kündigungsgrund, Abmahnung, Auslaufbetrieb, Rückgabe von Know-how, Wettbewerbsverbot, Kundendaten, Vertragsstrafe und einstweiliger Rechtsschutz.
## Normanker
- BGB §§ 314, 323, 241 Abs. 2, 242, 280, 305 ff.: Dauerschuldverhältnis, Pflichtverletzung, Abmahnung, AGB-Kontrolle.
- HGB § 90a nur als Orientierung für nachvertragliche Wettbewerbsverbote, wenn Schutzbedürfnis, Dauer, Raum und Entschädigung tatsächlich vergleichbar sind.
- GeschGehG §§ 2, 4, 6 ff. für Know-how, Handbuch, Rezepturen, Lieferantenlisten, Kalkulationen und Systemdaten.
- Art. 101 AEUV, GWB und Vertikal-GVO (EU) 2022/720 für Wettbewerbsverbote, Bezugsbindungen und Gebietsschutz.
- ZPO §§ 935, 940 für Eilrechtsschutz, wenn Marken, Know-how, Kundendaten oder irreführende Fortnutzung sofort gestoppt werden sollen.
## Kuendigung
### Ordentlich
- Vertragsdauer in der Regel 5-10 Jahre.
- Verlaengerungsmechanismus.
- Kündigungsfrist, Optionsrechte, Standort-Amortisation, Investitionsschutz und Rückbaukosten konkret berechnen.
### Ausserordentlich
- Wichtige Gruende: Vertragsverstoss, Insolvenz, Verletzung der Standardpflichten.
- Abmahnung und Nachfrist dokumentieren, außer sie ist wegen endgültiger Leistungsverweigerung, Vertrauensbruch oder akuter Systemgefährdung entbehrlich.
- Typische Gründe: Nichtzahlung, Schwarzumsätze, Qualitätsverstöße, unzulässige Drittprodukte, Markenmissbrauch, Datenabgriff, systemschädigende öffentliche Kommunikation.
## Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
### Voraussetzungen (BGH-Linie)
### Voraussetzungen
- Sachlich erforderlich zum Schutz des Franchisegebers.
- Raeumlich auf Franchisegebiet beschraenkt.
- Zeitlich maximal 1 Jahr (VBE).
- Karenzentschaedigung in der Regel angemessen.
- Räumlich auf Standort, Liefergebiet oder Kundenkreis begrenzt; keine pauschale Branchensperre ohne Schutzgut.
- Zeitlich eng begrenzen; bei Orientierung an der Vertikal-GVO regelmäßig höchstens ein Jahr und nur für überlassene Räumlichkeiten/Grundstücke bzw. know-how-bezogene Schutzlagen.
- Karenzentschädigung, wenn die Klausel wirtschaftlich handelsvertreterähnlich wirkt oder ohne Entschädigung unverhältnismäßig wird.
- Know-how-Schutz kann länger wirken als Wettbewerbsverbot, muss dann aber als Geheimhaltung und nicht als faktische Berufssperre formuliert werden.
### Wirkungslosigkeit
- BGH KZR 30/14: zu weit gefasste Klauseln sind unwirksam ohne geltungserhaltende Reduktion.
- Zu weite Klauseln sind AGB- und kartellrechtlich besonders angreifbar; keine geltungserhaltende Reduktion einplanen.
- Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und freier Quelle zitieren.
## Geheimhaltung
- Schutz des Know-How dauerhaft.
- GeschGehG anwendbar.
- Geheimnisse konkretisieren: Handbuch, Kalkulation, Lieferantenkonditionen, Rezepturen, Trainingsunterlagen, Softwarezugänge, Leadlisten.
- Rückgabe/Löschung technisch beweisbar machen: Zugriffsabschaltung, Datenträgerliste, Löschprotokoll, eidesstattliche Versicherung nur als letztes Mittel.
## Pruefraster
@@ -40,8 +55,12 @@ Skill fuer Beendigung und nachvertragliche Pflichten.
2. Wettbewerbsverbot raeumlich/zeitlich angemessen?
3. Karenzentschaedigung?
4. Geheimhaltung?
5. Marken-/Domain-/Social-Media-Fortnutzung?
6. Kundendaten und DSGVO-Rollen nach Exit geklärt?
7. Eilantrag nötig oder reicht Übergabeplan?
## Output
- Klauselentwurf.
- Schriftsatzbaustein Kuendigung.
- Kündigungsfahrplan mit Abmahnung, Frist, Beweismitteln, Exit-Checkliste und Übergabeprotokoll.
- Klauselset für Wettbewerbsverbot, Geheimhaltung, Rückgabe, Vertragsstrafe, Kundendaten und Marken-Exit.
- Schriftsatzbaustein für Kündigung, Unterlassungsverlangen oder Schutzschrift.
@@ -7,7 +7,15 @@ description: "Franchise: Mindestumsatzklauseln und Territorialschutz. Skill beha
## Aufgabe
Skill fuer Mindestumsatz und Territorialschutz.
Dieser Skill prüft Mindestumsatz, Gebietsschutz, aktive/passive Kundenansprache und Sanktionen im Franchisevertrag. Ziel ist eine Klausel, die wirtschaftlich steuert, ohne AGB-rechtlich oder kartellrechtlich zu kippen.
## Norm- und Quellenanker
- BGB §§ 305 ff., besonders § 307: Transparenz, Zumutbarkeit, Kündigungs-/Sanktionsmechanik.
- BGB § 314 für außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund; Abmahnung/Nachfrist nicht überspringen.
- Art. 101 AEUV, GWB § 1 und Vertikal-GVO (EU) 2022/720 für Gebietsschutz, Bezugsbindung, Wettbewerbsverbot und Onlinevertrieb.
- Leitlinien zur Vertikal-GVO live prüfen, wenn aktive/passive Verkäufe, Online-Marktplätze, Plattformen oder Exklusivgebiete betroffen sind.
- Rechtsprechung nur mit Gericht, Datum, Aktenzeichen und freier Quelle zitieren; keine bloßen KZR-Stichworte aus Modellwissen.
## Mindestumsatzpflicht
@@ -17,13 +25,14 @@ Skill fuer Mindestumsatz und Territorialschutz.
### Kartellrechtliche Pruefung
- Hardcore-Beschraenkung wenn Mindestumsatz mit Mindestpreisbindung verknuepft.
- VBE-Marktanteilsschwelle 30 Prozent.
- Marktanteilsschwelle der Vertikal-GVO und Gruppenfreistellungsvoraussetzungen live prüfen.
- Mindestumsatz darf Leistungsanreiz sein, aber keine verdeckte Preisbindung, Marktabschottung oder unverhältnismäßige Kündigungsfalle.
## Territorialschutz
### Exclusive Territory
- Franchisegeber verspricht, keinen weiteren Franchisenehmer im Gebiet zu ernennen.
- Wirksam.
- Grundsätzlich gestaltbar, aber Gebiet, Kanal, Laufzeit, Onlinevertrieb und Konzern-/Eigenvertrieb präzise definieren.
### Restrictive Covenant
- Franchisenehmer darf nur im zugewiesenen Gebiet werben.
@@ -32,8 +41,7 @@ Skill fuer Mindestumsatz und Territorialschutz.
## BGH-Linie
- BGH KZR 35/95 zur Territorialschutz im Franchise.
- BGH KZR 49/06 zu Mindestabnahme.
- Keine unverified Aktenzeichen übernehmen. Wenn eine Entscheidung gebraucht wird, zuerst über BGH/Dejure/OpenJur oder eine amtliche/freie Quelle verifizieren und dann mit Datum, Aktenzeichen und tragender Aussage einbauen.
## Pruefraster
@@ -41,8 +49,11 @@ Skill fuer Mindestumsatz und Territorialschutz.
2. Territorialschutz ausschliesslich oder beschraenkend?
3. VBE-Konformitaet?
4. Verbraucherrechte-Konflikt?
5. Gibt es Ramp-up, Standortreife, saisonale Schwankung und lokale Behördenschließung?
6. Ist die Sanktion abgestuft: Coaching, Nachfrist, Gebietsanpassung, Kündigung, Vertragsstrafe?
7. Dürfen Online-/Passivverkäufe rechtmäßig stattfinden?
## Output
- Klauselraster.
- Schriftsatzbaustein.
- Klauselraster mit Mindestumsatz, Berechnung, Ausnahme, Sanktion, Gebiet, Onlinevertrieb und Kartellrechtsampel.
- Schriftsatz-/Verhandlungbaustein für Franchisenehmer und Franchisegeber.
@@ -7,29 +7,42 @@ description: "Franchise: Verguetungsmodelle initial und laufend. Skill klaert di
## Aufgabe
Skill fuer Franchise-Verguetungsmodelle.
Dieser Skill entwirft oder prüft die Geldmechanik eines Franchisevertrags: Eintrittsgebühr, laufende Franchise Fee, Marketing Fund, IT-/Softwaregebühr, Mindestumsatz, Reporting und Rückzahlung bei vorzeitigem Scheitern. Ziel ist eine wirtschaftlich lesbare, AGB-feste und kartellrechtlich anschlussfähige Gebührenstruktur.
## Norm- und Risikoanker
- BGB §§ 305 ff., besonders §§ 307 bis 309: Transparenz, unangemessene Benachteiligung, überraschende Klauseln, einseitige Leistungsänderung.
- BGB §§ 138, 242, 311 Abs. 2, 280: Übervorteilung, Treu und Glauben, vorvertragliche Aufklärung, Schadensersatz bei unrealistischen Rentabilitätsangaben.
- HGB-Handelsvertreterrecht nur analog prüfen, wenn die Franchisebeziehung tatsächlich vertriebsähnlich organisiert ist; keine automatische Gleichsetzung.
- Art. 101 AEUV, GWB und Vertikal-GVO (EU) 2022/720 bei Preisbindung, Bezugsbindung, Gebietsschutz, Onlinevertrieb und Wettbewerbsverboten.
- Umsatzsteuer, Quellensteuer und Auslandsbezug gesondert prüfen, wenn Leistungen konzernintern oder grenzüberschreitend erbracht werden.
## Initial Fee
- Einmalige Eintrittsgebuehr.
- AGB-rechtliche Pruefung der Hoehe.
- Erstattungsklauseln bei Vertragsfrueh-Beendigung.
- Aufschlüsseln nach Know-how-Paket, Schulung, Standortanalyse, Eröffnungssupport, Handbuchzugang, IT-Onboarding.
- AGB-rechtlich riskant, wenn die Gebühr wirtschaftlich keine nachvollziehbare Gegenleistung hat oder Rückzahlungsausschlüsse jede Leistungsstörung ausblenden.
- Erstattungsklauseln bei Nicht-Eröffnung, Widerruf/Anfechtung, behördlichem Scheitern oder fristloser Kündigung als eigene Szenarien formulieren.
## Royalties (Laufende Gebuehren)
- Prozent vom Umsatz.
- Mindesthoehen.
- Erfolgsabhaengige Komponenten.
- Umsatzdefinition präzisieren: netto/brutto, Gutscheine, Storno, Plattformumsätze, Lieferdienste, verbundene Unternehmen, lokale Sonderaktionen.
- Mindestgebühren nur mit Ramp-up, Standortreife und Härtefall-/Force-Majeure-Mechanik prüfen.
## Marketing Fund
- Beitrag fuer gemeinsame Werbung.
- BGH XII ZR 13/15: Pflicht zur transparenten Verwendung des Fonds.
- Zweckbindung, Budgetprozess, Umlageschlüssel, Auskunftsanspruch, Restmittel, lokale Kampagnen und Auditrecht regeln.
- Keine konkrete Entscheidung aus Modellwissen zitieren. Wenn Rechtsprechung zur Fondsverwendung benötigt wird, nur mit Datum, Aktenzeichen und frei zugänglicher Quelle aufnehmen.
## Software Fee
- IT-Infrastruktur.
- Skalierbarkeit mit Standortgroesse.
- Datenschutz, Auftragsverarbeitung, Cybersecurity, POS-Datenzugriff, Exit-Datenexport und Preisänderungsklausel mitprüfen.
## Pruefraster
@@ -37,8 +50,12 @@ Skill fuer Franchise-Verguetungsmodelle.
2. Marketing-Fund transparent verwendet?
3. Mindesthoehen angemessen?
4. AGB-Risiko?
5. Kartellrechtliches Risiko aus Preisvorgaben, Bezugsbindung oder Onlinebeschränkung?
6. Reporting und Audit verhältnismäßig?
7. Exit- und Rückzahlungsszenario geregelt?
## Output
- Klauselentwurf.
- Memo.
- Gebührenmodell als Tabelle mit Trigger, Bemessungsgrundlage, Fälligkeit, Nachweis, Prüfungsrecht und Rechtsrisiko.
- Klauselentwurf mit Varianten für Starter, Multi-Unit-Franchise, Master-Franchise und internationale Systeme.
- Redline-Hinweise zu AGB-, Kartell-, Steuer- und Datenschutzrisiken.
+5 -5
View File
@@ -205,11 +205,11 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 62 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `abmahnung-urheberrecht` | Urheber oder Lizenznehmer erhielt unerlaubte Nutzung (Bild Text Video) oder Mandant erhielt Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung. § 97a UrhG Abmahnung und Unterlassung. Prüfraster: modifizierte Unterlassungserklärung Deckelung Abmahnk... |
| `allgemein` | Einstieg, Schnelltriage und Workflow-Routing im Gewerblicher Rechtsschutz-Plugin. Fragt Rolle, Ziel, Fristen, Unterlagen, Risiken und Wunsch-Output ab, schlägt passende Spezial-Skills aus diesem Plugin vor und führt in einen klaren Arbei... |
| `erfindungsmeldung-aufnahme` | Mitarbeiter meldet eine Erfindung oder Unternehmen prüft eingegangene Erfindungsmeldung. ArbnErfG Arbeitnehmererfindungsgesetz. Prüfraster: Neuheit erfinderische Tätigkeit technischer Charakter EPUe Schutzfähigkeit Arbeitnehmererfindung... |
| `evvollzug-neu-001-einstweilige-verfuegung-vollziehung-frist-und-parteizustellung` | EV-Vollzug: Vollziehungsfrist § 929 Abs. 2 ZPO und Parteizustellung im gewerblichen Rechtsschutz. Beschluss- und Urteilsverfügung, Zustellwege, Vollziehungsversäumnis und Rechtsfolgen. Praxisworkflow für Anwalt, Mandant und Vollstreckung... |
| `evvollzug-neu-002-urteilsverfuegung-beschlussverfuegung-und-zustellweg` | EV-Vollzug: Unterschied Urteilsverfügung und Beschlussverfügung, Zustellwege und Vollziehungsmodalitäten im gewerblichen Rechtsschutz. Amts- vs. Parteizustellung, Fristfolgen, Strategiewahl für Marken-, Patent- und UWG-Fälle. |
| `evvollzug-neu-003-zustellung-durch-gerichtsvollzieher-im-ip-verfahren` | EV-Vollzug: Zustellung durch Gerichtsvollzieher (GV) bei einstweiligen Verfügungen im IP-Recht Marke, Patent, UWG, Urheberrecht. Auftrag, Vorschuss, Zustellurkunde, Protokoll und Fehlerquellen bei natürlichen und juristischen Personen. |
| `evvollzug-neu-004-bea-zustellung-einstweiliger-rechtsschutz-risiken` | EV-Vollzug: beA-Zustellung bei einstweiligen Verfügungen im IP-Recht Voraussetzungen, Risiken, Nachweisführung und Alternativen. Wann beA sicher ist, wann nicht, und wie Vollzugsrisiken minimiert werden. |
| `evvollzug-neu-005-ordnungsmittelantrag-vollstreckung-unterlassungstitel` | EV-Vollzug: Ordnungsmittelantrag nach § 890 ZPO bei Verstoß gegen Unterlassungstitel aus einstweiliger Verfügung. Tatbestandsvoraussetzungen, Antragsinhalt, Höhe Ordnungsgeld, Verschuldensmaßstab und typische Verteidigungsstrategien des... |
| `evvollzug-neu-001-einstweilige-verfuegung-vollziehung-frist-und` | EV-Vollzug: Vollziehungsfrist § 929 Abs. 2 ZPO und Parteizustellung im gewerblichen Rechtsschutz. Beschluss- und Urteilsverfügung, Zustellwege, Vollziehungsversäumnis und Rechtsfolgen. Praxisworkflow für Anwalt, Mandant und Vollstreckung... |
| `evvollzug-neu-002-urteilsverfuegung-beschlussverfuegung-und-zust` | EV-Vollzug: Unterschied Urteilsverfügung und Beschlussverfügung, Zustellwege und Vollziehungsmodalitäten im gewerblichen Rechtsschutz. Amts- vs. Parteizustellung, Fristfolgen, Strategiewahl für Marken-, Patent- und UWG-Fälle. |
| `evvollzug-neu-003-zustellung-durch-gerichtsvollzieher-im-ip-verf` | EV-Vollzug: Zustellung durch Gerichtsvollzieher (GV) bei einstweiligen Verfügungen im IP-Recht Marke, Patent, UWG, Urheberrecht. Auftrag, Vorschuss, Zustellurkunde, Protokoll und Fehlerquellen bei natürlichen und juristischen Personen. |
| `evvollzug-neu-004-bea-zustellung-einstweiliger-rechtsschutz-risi` | EV-Vollzug: beA-Zustellung bei einstweiligen Verfügungen im IP-Recht Voraussetzungen, Risiken, Nachweisführung und Alternativen. Wann beA sicher ist, wann nicht, und wie Vollzugsrisiken minimiert werden. |
| `evvollzug-neu-005-ordnungsmittelantrag-vollstreckung-unterlassun` | EV-Vollzug: Ordnungsmittelantrag nach § 890 ZPO bei Verstoß gegen Unterlassungstitel aus einstweiliger Verfügung. Tatbestandsvoraussetzungen, Antragsinhalt, Höhe Ordnungsgeld, Verschuldensmaßstab und typische Verteidigungsstrategien des... |
| `evvollzug-neu-006-auslandszustellung-ev-und-uebersetzung` | EV-Vollzug: Auslandszustellung einstweiliger Verfügungen im IP-Recht nach EuZustVO, HZÜ und HCCH 2019. Übersetzungspflicht, Zustellwege EU/Nicht-EU, Vollziehungsfrist und praktische Fallstricke bei grenzüberschreitenden IP-Verfügungen. |
| `evvollzug-neu-007-abmahnung-abschlussschreiben-und-hauptsache` | EV-Vollzug: Abschlussschreiben nach einstweiliger Verfügung, Übergang in die Hauptsache und Verhältnis zur vorangegangenen Abmahnung. Wann Hauptsacheklage nötig, wann Abschlussvereinbarung ausreicht, Fristen und Kostenfallen. |
| `evvollzug-neu-008-schutzschrift-register-und-forumstrategie` | EV-Vollzug (Gegenseite): Schutzschrift im Schutzschriftenregister, Forumsstrategie des Antragsgegners und vorauseilende Rechtsverteidigung gegen einstweilige Verfügungen im gewerblichen Rechtsschutz. |
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: evvollzug-neu-002-urteilsverfuegung-beschlussverfuegung-und
name: evvollzug-neu-002-urteilsverfuegung-beschlussverfuegung-und-zust
description: "EV-Vollzug: Unterschied Urteilsverfügung und Beschlussverfügung, Zustellwege und Vollziehungsmodalitäten im gewerblichen Rechtsschutz. Amts- vs. Parteizustellung, Fristfolgen, Strategiewahl für Marken-, Patent- und UWG-Fälle."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: evvollzug-neu-003-zustellung-durch-gerichtsvollzieher-im-ip
name: evvollzug-neu-003-zustellung-durch-gerichtsvollzieher-im-ip-verf
description: "EV-Vollzug: Zustellung durch Gerichtsvollzieher (GV) bei einstweiligen Verfügungen im IP-Recht Marke, Patent, UWG, Urheberrecht. Auftrag, Vorschuss, Zustellurkunde, Protokoll und Fehlerquellen bei natürlichen und juristischen Personen."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: evvollzug-neu-004-bea-zustellung-einstweiliger-rechtsschutz
name: evvollzug-neu-004-bea-zustellung-einstweiliger-rechtsschutz-risi
description: "EV-Vollzug: beA-Zustellung bei einstweiligen Verfügungen im IP-Recht Voraussetzungen, Risiken, Nachweisführung und Alternativen. Wann beA sicher ist, wann nicht, und wie Vollzugsrisiken minimiert werden."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: evvollzug-neu-005-ordnungsmittelantrag-vollstreckung
name: evvollzug-neu-005-ordnungsmittelantrag-vollstreckung-unterlassun
description: "EV-Vollzug: Ordnungsmittelantrag nach § 890 ZPO bei Verstoß gegen Unterlassungstitel aus einstweiliger Verfügung. Tatbestandsvoraussetzungen, Antragsinhalt, Höhe Ordnungsgeld, Verschuldensmaßstab und typische Verteidigungsstrategien des Schuldners."
---
@@ -12,7 +12,9 @@ Nutze diesen Skill, wenn der günstigste Bieter auffällig ist, der Bieterspiege
## Normanker
- Anlage 10 HOAI LPH 7.
- Öffentliche Vergabevorschriften nur nach Auftraggeber/Rechtsregime live prüfen.
- BGB §§ 650p, 650q als Vertragsanker; Haftung aus BGB §§ 280 ff., wenn Vergabeempfehlung pflichtwidrig vorbereitet wird.
- Öffentliche Vergabevorschriften nach Auftraggeber/Rechtsregime live prüfen: GWB/VgV/VOB/A/UVgO, Landesvergaberecht, Fördermittelauflagen.
- Bei privater Vergabe trotzdem Gleichbehandlung/Transparenz nur dann als Maßstab verwenden, wenn vertraglich oder projektintern zugesagt.
## Prüfung
@@ -21,6 +23,8 @@ Nutze diesen Skill, wenn der günstigste Bieter auffällig ist, der Bieterspiege
3. Aufklärungsfragen formulieren.
4. Vergabevorschlag mit Risiko begründen, nicht nur niedrigsten Preis übernehmen.
5. Dokumentieren, welche Entscheidung beim Auftraggeber bleibt.
6. Nachtragsrisiken aus unvollständigen LV-Positionen, funktionalen Lücken und auffälligen Einheitspreisen markieren.
7. Fördermittel-/Compliance-Risiko gesondert ausweisen, wenn Vergabeakte später geprüft wird.
## Output
@@ -13,6 +13,9 @@ Nutze diesen Skill kurz vor Abnahme oder wenn Bauherr, Planer und Unternehmer ü
- Anlage 10 HOAI LPH 8.
- §§ 640, 641, 650g BGB; VOB/B nur wenn wirksam vereinbart.
- BGB §§ 633, 634, 635, 637, 638, 641 Abs. 3 für Mangelrechte, Nacherfüllung, Selbstvornahme, Minderung und Zurückbehaltung.
- BGB § 650g für Zustandsfeststellung bei verweigerter Abnahme im Bauvertrag; Architektenrolle und Unternehmerpflicht nicht vermischen.
- VOB/B §§ 4, 12, 13, 16 nur nach wirksamer Einbeziehung und konkretem Bauvertrag prüfen.
## Arbeitsgang
@@ -21,6 +24,8 @@ Nutze diesen Skill kurz vor Abnahme oder wenn Bauherr, Planer und Unternehmer ü
3. Vorbehalte, Vertragsstrafe, Sicherheit und Restmängelliste dokumentieren.
4. Zustandsfeststellung/Fotobeweise vorbereiten.
5. Übergang in LPH 9 mit Gewährleistungsfristen anlegen.
6. Planerpflicht: Bauherrn beraten, Termine und Mängel verfolgen, aber keine Unternehmerverantwortung übernehmen.
7. Bezugsfähigkeit, Sicherheitseinbehalt und Restzahlung betragsmäßig auseinanderziehen.
## Output
@@ -9,6 +9,13 @@ description: "HOAI-Fachfrage: prüffähige Architekten-/Ingenieur-Schlussrechnun
Nutze diesen Skill, wenn Schlussrechnung, Abschlagsrechnung oder Honorarklage vorbereitet oder abgewehrt wird.
## Normanker
- BGB §§ 650p bis 650t, besonders BGB § 650g für Zustandsfeststellung/Abnahmebezug und BGB § 650q für ergänzende Anwendung werkvertraglicher Vorschriften.
- HOAI § 7 für Honorarvereinbarungen, HOAI § 15 für Fälligkeit und prüffähige Schlussrechnung; Leistungsbilder und Anlagen für Grundleistungen/Prozentsätze.
- BGB §§ 632a, 641, 648, 648a, 812 nur fallbezogen: Abschlag, Fälligkeit, Kündigung, Sicherung, Rückforderung.
- Rechtsprechung zur Prüffähigkeit nur verwenden, wenn Gericht, Datum, Aktenzeichen und freie Quelle verifiziert sind; keine bloßen BeckRS-/juris-Angaben.
## Prüffragen
1. Vertrag und Leistungsumfang: Welche LPH und besonderen Leistungen sind beauftragt?
@@ -16,6 +23,15 @@ Nutze diesen Skill, wenn Schlussrechnung, Abschlagsrechnung oder Honorarklage vo
3. Leistung: vollständig, teilweise, gekündigt, mangelhaft oder wiederholt?
4. Prüfbarkeit: Kann der Auftraggeber die Rechnung ohne eigene Neuerhebung der Grundlagen prüfen?
5. Einwendungen: Frist, Inhalt, Belege, Mängel, Gegenforderungen, Zurückbehaltung.
6. Mindest-/Basishonorarthema: Bei Altverträgen und Unionsrechtsbezug gesondert prüfen; bei Neuverträgen Vorrang der wirksamen Honorarvereinbarung.
7. Kündigungsszenario: Erbrachte Leistungen, ersparte Aufwendungen, anderweitiger Erwerb und Dokumentationslast getrennt ausweisen.
8. Mängel-/Schadensabwehr: Rechnungseinwand nicht mit Mängelrüge verwechseln; Zurückbehaltung, Aufrechnung und Schadensersatz getrennt formulieren.
## Einwendungslogik
- **Prüffähigkeit:** Fehlende Kostenberechnung, falsche Honorarzone, unklare LPH-Aufteilung oder nicht nachvollziehbare Nebenkosten konkret benennen.
- **Sachliche Unrichtigkeit:** Nach Prüfung beziffern, welcher Betrag aus welchem Parameter nicht geschuldet sein soll.
- **Prozesstaktik:** Erst Prüfbarkeitsrüge und Zahlungsfrist, dann hilfsweise materiell prüfen; keine pauschale "alles falsch"-Einwendung.
## Output
@@ -9,14 +9,29 @@ description: "HOAI-Fachfrage: Sachverständigenfragen zu Planungsfehler, Bauübe
Nutze diesen Skill, wenn ein selbständiges Beweisverfahren, Privatgutachten, gerichtliches Gutachten oder anwaltlicher Beweisbeschluss vorbereitet wird.
## Norm- und Prozessanker
- BGB §§ 650p bis 650t für Architekten- und Ingenieurverträge; daneben je nach Anspruch BGB §§ 633, 634, 280, 281, 286, 634a.
- HOAI nur für Honorar- und Leistungsbildlogik heranziehen: Leistungsphase, Grundleistung, besondere Leistung, anrechenbare Kosten und Honorarparameter sauber trennen.
- ZPO §§ 402 ff., 411 für gerichtliche Sachverständige; ZPO §§ 485 ff. für selbständige Beweisverfahren; ZPO § 286 für die spätere richterliche Beweiswürdigung.
- DIN, VDI, Herstellervorgaben, öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Brandschutzkonzepte und Ausführungspläne nur als technische Maßstäbe verwenden, nicht als automatische Haftungsnorm.
## Arbeitsgang
1. Rechtliche Behauptung in technische Beweisfrage übersetzen.
2. LPH, Planstand und Pflicht konkret benennen.
3. Ursache, Mangel, Kostenfolge und Kausalität trennen.
4. Keine Rechtsfragen an Sachverständige stellen.
5. Alternativursachen aufnehmen: Unternehmerfehler, Bauherrnentscheidung, Fachplaner, Bestand, Wartung.
1. **Vertrag und Leistungsphase fixieren:** Objekt, Vertrag, beauftragte LPH, besondere Leistungen, Planstand, Änderungsanordnungen und Zuständigkeit des Fachplaners erfassen.
2. **Rechtsfrage in Beweistatsache übersetzen:** Nicht fragen: "Hat der Architekt seine Pflicht verletzt?", sondern: "Welche Detailplanung lag am 14.03.2026 für den Dachanschluss Achse C/7 vor und entsprach sie den anerkannten Regeln der Technik?"
3. **Mangelursache trennen:** Planungsfehler, Ausschreibungsfehler, Bauüberwachungsfehler, Unternehmerausführung, Bauherrnentscheidung, Bestandsrisiko und Wartung gesondert abfragen.
4. **Kausalitätskette bauen:** Planstand -> Ausführung -> Mangelbild -> Sanierungsvariante -> Mehrkosten/Sowiesokosten -> Verzögerung.
5. **Beweisfähigkeit prüfen:** Welche Unterlage beweist was: Planindex, Bautagebuch, Jour-fixe-Protokoll, Bedenkenanzeige, Fotodokumentation, Nachtrag, Mängelanzeige, Abnahmeprotokoll.
6. **Unzulässige Rechtsfragen markieren:** Verschulden, Vertragspflicht, Verjährung, Mitverschulden und Schadensersatzhöhe bleiben anwaltliche/richterliche Bewertung.
7. **Alternativfragen aufnehmen:** Wenn die erste Ursache nicht feststellbar ist, muss der Gutachter hilfsweise zu Plausibilität, typischer Schadensentstehung und abgrenzbaren Kostenblöcken Stellung nehmen.
## Formulierungsbeispiele
- "Welche konkreten planerischen Angaben fehlten in der Ausführungsplanung zur Abdichtung des Sockelanschlusses, und waren diese Angaben für eine mangelfreie Ausführung erforderlich?"
- "War der festgestellte Feuchteschaden nach Lage, Verlauf und Materialbild eher auf eine fehlerhafte Detailplanung, eine Ausführungsabweichung oder spätere Nutzung/Wartung zurückzuführen?"
- "Welche Kosten wären bei ursprünglich mangelfreier Planung ohnehin angefallen, und welche Mehrkosten beruhen erst auf der nachträglichen Sanierung?"
## Output
Fragenkatalog mit Thema, Beweistatsache, Unterlage, Zeuge, Gutachterdisziplin und Risiko einer unzulässigen Rechtsfrage.
Fragenkatalog mit Thema, Beweistatsache, Unterlage, Zeuge, Gutachterdisziplin, Norm-/LPH-Bezug, Alternativursache, Kostenfolge und Risiko einer unzulässigen Rechtsfrage.
+2 -2
View File
@@ -59,7 +59,7 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 69 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `infl-008-gewerbeanmeldung-creator-taetigkeit` | Influencer-Recht: Gewerbeanmeldung für Creator Pflicht, Ausnahmen, Ablauf, Gewerbesteuer und Abgrenzung zur freiberuflichen Tätigkeit. |
| `infl-009-scheinselbststaendigkeit-creator-management-team` | Influencer-Recht: Scheinselbstständigkeit bei Creator und Management Statusfeststellung, Sozialversicherungspflicht, Haftungsrisiken. |
| `infl-010-agenturvertrag-exklusivitaet-provision-und-kuendigung` | Influencer-Recht: Agenturvertrag für Creator Exklusivitätsklauseln, Provisionssätze, Vertragslaufzeit, ordentliche und außerordentliche Kündigung. |
| `infl-011-brand-deal-leistungsbeschreibung-abnahme-und-nutzungsrechte` | Influencer-Recht: Brand-Deal-Vertragsgestaltung Leistungsbeschreibung, Abnahme, Nutzungsrechte und Vergütungsstruktur. |
| `infl-011-brand-deal-leistungsbeschreibung-abnahme-und-nutzungsre` | Influencer-Recht: Brand-Deal-Vertragsgestaltung Leistungsbeschreibung, Abnahme, Nutzungsrechte und Vergütungsstruktur. |
| `infl-012-content-lizenz-nutzungsdauer-media-buyout-whitelisting` | Influencer-Recht: Content-Lizenzierung, Nutzungsdauer, Media Buyout und Whitelisting urheberrechtliche Grundlagen und Vergütungsmodelle. |
| `infl-013-musik-im-reel-urheberrecht-plattformlizenz-gema` | Influencer-Recht: Musik in Reels und Videos Urheberrecht, GEMA, Plattformlizenzen, kommerzielle Nutzung und Haftungsrisiken. |
| `infl-014-bildrechte-kug-beiwerk-oeffentlichkeit` | Influencer-Recht: Recht am eigenen Bild KUG, Einwilligung, Beiwerk, Öffentlichkeit, Personen im Hintergrund und Haftungsrisiken. |
@@ -107,7 +107,7 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 69 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `infl-056-merch-drops-e-commerce-und-widerruf` | Influencer-Recht: Merch-Drops und E-Commerce Fernabsatzrecht, AGB, Widerrufsrecht, Preisangaben und rechtssicherer Shop-Aufbau. |
| `infl-057-preisangaben-rabatt-countdown-dark-patterns` | Influencer-Recht: Preisangaben, Rabattaktionen, Countdown-Timer und Dark Patterns PAngV, Omnibus-Richtlinie, UWG und Verbraucherschutz. |
| `infl-058-bewertungen-rezensionen-und-fake-reviews` | Influencer-Recht: Bewertungen und Fake Reviews UWG, EU-Omnibus-Richtlinie, strafrechtliche Risiken und Creator-Haftung. |
| `infl-059-influencer-als-testimonials-in-kapitalmarktkommunikation` | Influencer-Recht: Creator als Testimonials in Kapitalmarktkommunikation WpHG, MAR, BaFin-Pflichten und Haftungsrisiken. |
| `infl-059-influencer-als-testimonials-in-kapitalmarktkommunikatio` | Influencer-Recht: Creator als Testimonials in Kapitalmarktkommunikation WpHG, MAR, BaFin-Pflichten und Haftungsrisiken. |
| `infl-060-beauty-filter-und-irrefuehrung` | Influencer-Recht: Beauty-Filter und Bildbearbeitung Irreführung, § 5 UWG, internationale Regulierungstendenzen und Körperbild-Kennzeichnung. |
| `infl-061-medienanstalt-anfrage-beantworten` | Influencer-Recht: Anfrage der Landesmedienanstalt beantworten MStV, Verfahren, Mitwirkungspflichten, Bußgeld und Reaktionsstrategie. |
| `infl-062-finanzamt-anfrage-beantworten` | Influencer-Recht: Finanzamtsanfragen für Creator beantworten Auskunftspflichten, Mitwirkung, AO-Fristen und Reaktionsstrategie. |
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: infl-011-brand-deal-leistungsbeschreibung-abnahme-und
name: infl-011-brand-deal-leistungsbeschreibung-abnahme-und-nutzungsre
description: "Influencer-Recht: Brand-Deal-Vertragsgestaltung Leistungsbeschreibung, Abnahme, Nutzungsrechte und Vergütungsstruktur."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: infl-059-influencer-als-testimonials-in
name: infl-059-influencer-als-testimonials-in-kapitalmarktkommunikatio
description: "Influencer-Recht: Creator als Testimonials in Kapitalmarktkommunikation WpHG, MAR, BaFin-Pflichten und Haftungsrisiken."
---
@@ -11,17 +11,23 @@ Für die praktische Durchsetzung gegenüber Auskunftei, Bank, Vermieter oder Pla
## Norm- und Quellenanker
InsO; DSGVO Art. 12, 1518; ZPO Beweis.
- InsO-Beschlüsse: Eröffnung, Restschuldbefreiung, Aufhebung/Einstellung, Insolvenzbekanntmachungen und Registerauszüge als Primärbelege.
- DSGVO Art. 5, 12, 15, 16, 17, 18, 21 für Auskunft, Berichtigung, Löschung/Einschränkung und Widerspruch.
- EuGH/BGH-/OLG-Rechtsprechung zu Auskunfteien, Restschuldbefreiung und Speicherfristen nur mit Datum, Aktenzeichen und freier Quelle zitieren.
- ZPO-Beweislogik: Zugang, Inhalt, Versandweg und Identität der betroffenen Person beweisbar halten.
## Arbeitsfragen
1. Welche Originalnachweise sind nötig?
2. Welche Stellen müssen gleichzeitig angeschrieben werden?
3. Wie wird Zugang bewiesen?
4. Welcher Eintrag ist falsch: Person, Datum, Forderung, Erledigung, Insolvenzereignis, Score-Grundlage oder Dublette?
5. Ist die gesetzliche Veröffentlichung bereits gelöscht/abgelaufen und welche private Speicherlogik behauptet die Auskunftei?
6. Welche Folgeadressaten brauchen Korrektur: Bank, Vermieter, Leasing, Plattform, Arbeitgeber, Versicherung?
## Output
Belegpaket mit Anlagenverzeichnis, Versandmatrix und Fristenkontrolle.
Belegpaket mit Anlagenverzeichnis, Auskunftsantrag, Lösch-/Berichtigungsverlangen, Versandmatrix, Fristenkontrolle und Eskalation an Datenschutzaufsicht/Gericht.
## Red Flags
@@ -13,6 +13,14 @@ description: "Algorithmische Kollusion und KI-Pricing: Preisalgorithmen, Signall
- gemeinsame Softwareanbieter für mehrere Wettbewerber.
- KI-gestützte Rabatt- oder Ausschreibungsstrategie.
## Norm- und Quellenanker
- Art. 101 AEUV und GWB § 1 für abgestimmtes Verhalten, Kartelle, Hub-and-Spoke und Informationsaustausch.
- GWB §§ 19, 20 und Art. 102 AEUV prüfen, wenn marktbeherrschende Plattformen, Datenzugang, Selbstbevorzugung oder Behinderung betroffen sind.
- KI-VO Art. 3 Nr. 1, Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Anhang III nur, wenn das Pricing-System in einen Hochrisikokontext rutscht; meist liegt der Schwerpunkt kartellrechtlich.
- DMA/DSA/Plattformregeln prüfen, wenn Gatekeeper, Marktplätze oder Ranking-/Recommender-Systeme beteiligt sind.
- Behördenpraxis von Bundeskartellamt, Kommission/DA Competition, CMA/FTC/DOJ nur mit aktueller Quelle einbauen.
## Kartellrechtliche Leitfragen
1. Fließen Wettbewerberdaten in dasselbe System?
@@ -21,6 +29,9 @@ description: "Algorithmische Kollusion und KI-Pricing: Preisalgorithmen, Signall
4. Können Mitarbeitende Signale setzen oder auslesen?
5. Werden zukünftige Preise, Rabatte oder Kapazitäten geteilt?
6. Gibt es menschliche Kontrolle oder nur Algorithmus-Autopilot?
7. Sind Preisregeln vom Vertrieb vorgegeben, vom Anbieter trainiert oder durch Wettbewerberdaten emergent entstanden?
8. Wird künftiges Verhalten sichtbar gemacht: Preisfenster, Kapazität, Lieferstopp, Rabattuntergrenze?
9. Gibt es Audit-Logs, mit denen ein Unternehmen im Dawn Raid erklären kann, warum ein Preis gesetzt wurde?
## Compliance-Design
@@ -37,6 +48,7 @@ description: "Algorithmische Kollusion und KI-Pricing: Preisalgorithmen, Signall
- Red-Flag-Liste für Vertrieb.
- Fragen an Softwareanbieter.
- Notfallplan bei Behördenanfrage.
- Dawn-Raid-Fragenkatalog für Pricing-, Data-Science- und Revenue-Management-Teams.
## Merksatz
@@ -9,6 +9,14 @@ description: "Fallfremde KI-Textbausteine erkennen und entschärfen: Namen, Date
KI-gestützte Textarbeit produziert manchmal flüssige, aber fremde Inhalte: anderer Fall, falsche Behörde, unpassender Tatvorwurf, erfundene Anlage, falscher Streitgegenstand. Im Prozess kann das die Glaubwürdigkeit zerstören und berufsrechtliche Folgefragen auslösen.
## Norm- und Prozessanker
- ZPO § 138 für Wahrheitspflicht und Erklärungslast im Zivilprozess; ZPO §§ 130, 130a für formale Schriftsatzanforderungen.
- StPO/OWiG und VwGO/SGG/FGO jeweils gesondert prüfen: falsche Tatsachen können je nach Verfahren andere Folgen haben.
- BRAO § 43a, BORA und Mandatsvertrag für anwaltliche Sorgfalt, Verschwiegenheit und Verantwortung.
- StGB §§ 153 ff., 164, 263 nur als Warnanker bei bewusst falschen Angaben, falscher Verdächtigung oder Täuschung.
- Datenschutz/Geheimnisschutz prüfen, wenn fremde Mandatsdaten in den Textbaustein geraten sind.
## Suchmuster
Prüfe gezielt:
@@ -34,6 +42,7 @@ Erstelle:
2. Ersatzformulierung ohne fremden Tatsachenkern.
3. Hinweis, ob eine Berichtigung gegenüber Gericht/Behörde erforderlich sein kann.
4. Kanzlei-Lernpunkt fuer Prompt- und Reviewprozess.
5. Eskalationshinweis: intern korrigieren, Mandant informieren, Gericht/Behörde berichtigen oder Fristverlängerung beantragen.
## Qualitätsregel
@@ -9,6 +9,14 @@ description: "KI-Outsourcing fuer Kanzleien und Rechtsabteilungen: Mandatsgeheim
Der Skill erzeugt eine belastbare Prüfung, ob eine Kanzlei oder Rechtsabteilung ein KI-System fuer Aktenanalyse, Recherche, Dokumentenentwurf, Übersetzung oder Review einsetzen darf.
## Norm- und Berufsrechtsanker
- StGB § 203 und BRAO § 43a für Berufsgeheimnis/Verschwiegenheit; BRAO § 43e für Dienstleistereinbindung bei anwaltlicher Berufsausübung prüfen.
- BORA, CCBE-/Kammerhinweise und Mandatsvereinbarung nur konkret und aktuell verwenden; keine pauschale "KI erlaubt/verboten"-Aussage.
- DSGVO Art. 5, 6, 28, 32, 44 ff. für Rollen, Auftragsverarbeitung, TOM und Drittlandtransfer.
- GeschGehG und vertragliche NDAs, wenn Mandanten Geschäftsgeheimnisse oder Transaktionsdaten liefern.
- KI-VO Art. 3, Art. 50 und bei Rechtsanwendungs-/Justiznähe Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Anhang III Nr. 8 prüfen.
## Prüfraster
1. **Datenklasse:** öffentlich, intern, vertraulich, Mandatsgeheimnis, besondere Kategorien, Straf-/Bußgeldakte.
@@ -18,6 +26,8 @@ Der Skill erzeugt eine belastbare Prüfung, ob eine Kanzlei oder Rechtsabteilung
5. **Mandantenbezug:** Braucht es Information, Zustimmung oder Mandatsvereinbarung?
6. **Technik:** Verschlüsselung, Mandantentrennung, Löschung, Export, Audit, Notfall.
7. **Arbeitsprozess:** menschlicher Review, Quellencheck, Freigabe.
8. **Berufsrechtlicher Nachweis:** Dienstleister-Due-Diligence, Weisungen, Zugriffskontrolle, Protokolle, Subdienstleisterkette und Mandantenkommunikation dokumentieren.
9. **Fehler-/Halluzinationsrisiko:** Zitatprüfung, Quellenprüfung, Vier-Augen-Freigabe und Schriftsatzverantwortung explizit regeln.
## Vertragsbausteine
@@ -9,6 +9,15 @@ description: "KI-Beschaffung der oeffentlichen Hand: Leistungsbeschreibung, KI-V
Behörden sollen KI nicht blind einkaufen. Dieser Skill baut Ausschreibungs- und Abnahmeanforderungen, die KI-VO, Datenschutz, Grundrechte und technische Wirklichkeit zusammenbringen.
## Normanker
- KI-VO Art. 3 Nr. 1, Art. 6 Abs. 2 und Anhang III für KI-System, Hochrisiko und Zweckbestimmung.
- KI-VO Art. 9 bis 15 und Art. 26 für Hochrisiko-Anforderungen und Betreiberpflichten; Art. 27 für Grundrechte-Folgenabschätzung, soweit einschlägig.
- KI-VO Art. 50 für Transparenzpflichten bei bestimmten KI-Systemen, insbesondere Interaktion, synthetische Inhalte und Deepfakes.
- DSGVO Art. 5, 6, 22, 25, 28, 32, 35; BDSG/Landesdatenschutzrecht je nach Behörde.
- GWB §§ 97 ff., VgV/UVgO und Haushaltsrecht für Vergabe, Wirtschaftlichkeit, Eignung, Zuschlagskriterien und Dokumentation.
- BSI-IT-Grundschutz, Cloud-/Souveränitätsvorgaben, Barrierefreiheit und Open-Source-/Exit-Anforderungen nur konkret nach Beschaffungsgegenstand einbauen.
## Ausschreibungsfragen
1. Welcher Verwaltungsprozess soll unterstützt werden?
@@ -19,6 +28,10 @@ Behörden sollen KI nicht blind einkaufen. Dieser Skill baut Ausschreibungs- und
6. Wie wird menschliche Kontrolle organisiert?
7. Welche Abnahme- und Testdaten gibt es?
8. Wie wird Vendor Lock-in verhindert?
9. Welche Zweckänderungen sind verboten und wie werden sie technisch verhindert?
10. Welche Nachweise muss der Anbieter vor Zuschlag, vor Abnahme und laufend liefern?
11. Welche Mindestanforderungen sind Ausschlusskriterien und welche nur Wertungskriterien?
12. Wie werden Beschwerden, Akteneinsicht, IFG-Anfragen und gerichtliche Kontrolle später bedient?
## Vertragsanforderungen
@@ -29,6 +42,10 @@ Behörden sollen KI nicht blind einkaufen. Dieser Skill baut Ausschreibungs- und
- Incident-Meldung.
- Daten- und Exit-Rechte.
- Barrierefreiheit und Nachvollziehbarkeit.
- Unterauftragnehmer- und Modellkettenoffenlegung.
- Testdaten-Governance, Bias-/Fehleranalyse und Regressionsprüfung vor Produktivsetzung.
- Auditierbare menschliche Aufsicht: wer darf überstimmen, stoppen, freigeben, protokollieren?
- Change-Control für Modellupdates, Prompt-/Systemänderungen, neue Datenquellen und neue Einsatzbereiche.
## Output
@@ -9,6 +9,15 @@ description: "KI in Strafverfolgung und Beweisbewertung: Anhang III, Verdachtsge
Der Skill prüft, ob KI-Ergebnisse in Ermittlungsakten, Polizeivermerken oder Beweisanträgen belastbar sind und welche KI-VO- und Prozessrisiken entstehen.
## Normanker
- KI-VO Art. 3 Nr. 1 für die KI-System-Definition; Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Anhang III für Hochrisiko-Einstufung.
- Anhang III Nr. 1, 6 und 8 KI-VO gesondert prüfen: Biometrie, Strafverfolgung, Justiz/Prozessentscheidung.
- KI-VO Art. 5 bei verbotenen Praktiken nur als Sperrprüfung, insbesondere biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung und manipulative Systeme.
- KI-VO Art. 9 bis 15 für Hochrisiko-Pflichten: Risikomanagement, Datenqualität, technische Dokumentation, Logs, Transparenz, menschliche Aufsicht, Genauigkeit/Robustheit.
- StPO §§ 94 ff., 98, 100a ff., 147, 244, 261 je nach Beweismittel: Sicherstellung/Beschlagnahme, Telekommunikation, Akteneinsicht, Beweisantrag, freie Beweiswürdigung.
- DSGVO/JI-Richtlinie-Umsetzung, BDSG und Landespolizeirecht nur anhand der konkreten Behörde und Datenquelle prüfen.
## Prüfschritte
1. Welche KI-Funktion: Suche, Klassifikation, Übersetzung, Transkription, Gesichtserkennung, Risikoscore, Netzwerkgraph?
@@ -17,6 +26,10 @@ Der Skill prüft, ob KI-Ergebnisse in Ermittlungsakten, Polizeivermerken oder Be
4. Datenherkunft: rechtmäßig erhoben, weiterverarbeitet, transformiert?
5. Nachvollziehbarkeit: Modellversion, Parameter, Fehlerrate, Logs?
6. Verteidigung: Akteneinsicht, Sachverständiger, Beweisantrag, Verwertungsverbot?
7. Zweckbestimmung: Wurde ein allgemeines Tool entgegen seiner Zweckbestimmung für Hochrisiko-Strafverfolgung genutzt?
8. Rollen: Anbieter, Betreiber, Importeur, Händler, Behörde und externer IT-Dienstleister nicht vermischen.
9. Aktenklarheit: Ist das KI-Ergebnis Primärbeweis, Ermittlungsanstoß, Übersetzungshilfe oder bloße Sortier-/Priorisierungshilfe?
10. Fair-Trial-Gate: Kann die Verteidigung Methode, Datenbasis, Fehlerquellen und menschliche Kontrollentscheidung tatsächlich angreifen?
## Output
@@ -50,37 +50,37 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 81 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| --- | --- |
| `allgemein` | Krankenkassenrecht und Krankenversicherung: eleganter Kaltstart, Aktenlandkarte, Spezialskill-Routing, Quellenhygiene und erste verwertbare Ausgabe. |
| `kv-001-kaltstart-krankenversicherung-bescheid-rechnung-und-frist` | Erstkontakt im Krankenversicherungsrecht: Bescheid analysieren, Rechnung prüfen, Frist sichern GKV und PKV. |
| `kv-002-gkv-mitgliedschaft-pflicht-freiwillig-familienversicherung` | Versicherungspflicht (§ 5 SGB V), freiwillige Versicherung (§ 9 SGB V) und Familienversicherung (§ 10 SGB V) prüfen und abgrenzen. |
| `kv-003-statuswechsel-arbeitnehmer-selbststaendiger-student-rentner` | Krankenversicherungsrechtliche Folgen beim Wechsel des Erwerbsstatus Fristen, Beitragsanpassungen, Kassenpflichten. |
| `kv-002-gkv-mitgliedschaft-pflicht-freiwillig-familienversicherun` | Versicherungspflicht (§ 5 SGB V), freiwillige Versicherung (§ 9 SGB V) und Familienversicherung (§ 10 SGB V) prüfen und abgrenzen. |
| `kv-003-statuswechsel-arbeitnehmer-selbststaendiger-student-rentn` | Krankenversicherungsrechtliche Folgen beim Wechsel des Erwerbsstatus Fristen, Beitragsanpassungen, Kassenpflichten. |
| `kv-004-beitragsschuld-saeumniszuschlag-und-ruhen-der-leistung` | Beitragsrückstände in der GKV und PKV: Säumniszuschläge, Leistungsruhen, Schuldenbereinigung und Wiederherstellung des Versicherungsschutzes. |
| `kv-005-krankengeld-anspruch-arbeitsunfaehigkeit-blockfrist-nahtlosigkeit` | Krankengeldanspruch nach § 44 SGB V: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Blockfrist 78 Wochen, Nahtlosigkeit, Lückenfälle und Weiterbewilligungsstrategien. |
| `kv-006-hilfsmittel-rollstuhl-hoergeraet-cpap-und-wirtschaftlichkeit` | Hilfsmittelanspruch nach § 33 SGB V: Hilfsmittelverzeichnis, Wirtschaftlichkeitsgebot, Mehrkostenerklärung, MDK-Gutachten und Widerspruch. |
| `kv-005-krankengeld-anspruch-arbeitsunfaehigkeit-blockfrist-nahtl` | Krankengeldanspruch nach § 44 SGB V: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Blockfrist 78 Wochen, Nahtlosigkeit, Lückenfälle und Weiterbewilligungsstrategien. |
| `kv-006-hilfsmittel-rollstuhl-hoergeraet-cpap-und-wirtschaftlichk` | Hilfsmittelanspruch nach § 33 SGB V: Hilfsmittelverzeichnis, Wirtschaftlichkeitsgebot, Mehrkostenerklärung, MDK-Gutachten und Widerspruch. |
| `kv-007-heilmittel-physiotherapie-ergotherapie-und-genehmigung` | Heilmittelanspruch nach § 32 SGB V: Heilmittel-Richtlinie, Verordnungsmengen, Langfristgenehmigung, Wirtschaftlichkeitsprüfung und Widerspruch. |
| `kv-008-arzneimittel-off-label-und-lifestyle-abgrenzung` | GKV-Arzneimittelversorgung: Zulassung, Off-Label-Use nach BSG-Maßstäben, Lifestyle-Ausschluss, AMNOG, Nutzenbewertung und Einzelfallentscheidung. |
| `kv-009-krankenhausabrechnung-drg-zuzahlung-und-md-pruefung` | Krankenhausabrechnung im DRG-System: Kodierung, Zuzahlungspflicht, MD-Prüfverfahren, Kürzungen und Widerspruchsstrategien. |
| `kv-010-reha-vor-rente-zustaendigkeit-krankenkasse-rentenversicherung` | Rehabilitation: Zuständigkeitsabgrenzung GKV (§ 40 SGB V) und Deutsche Rentenversicherung (§ 9 ff. SGB VI), Nahtlosigkeit, Zwang zur Reha. |
| `kv-010-reha-vor-rente-zustaendigkeit-krankenkasse-rentenversiche` | Rehabilitation: Zuständigkeitsabgrenzung GKV (§ 40 SGB V) und Deutsche Rentenversicherung (§ 9 ff. SGB VI), Nahtlosigkeit, Zwang zur Reha. |
| `kv-011-haushaltshilfe-fahrkosten-und-besondere-lebenslagen` | GKV-Leistungen für Haushaltshilfe (§ 38 SGB V), Fahrkosten (§ 60 SGB V) und besondere Lebenslagen: Anspruchsvoraussetzungen, Genehmigung und Widerspruch. |
| `kv-012-zahnersatz-heil-und-kostenplan-bonusheft-festzuschuss` | Zahnersatzversorgung in der GKV: Heil- und Kostenplan, Regelversorgung, Festzuschuss, Bonusheft-Regelungen und Mehrkosten bei Privatleistungen. |
| `kv-013-kinderleistungen-sozialpaediatrie-therapie-und-schulbegleitung` | Krankenversicherungsleistungen für Kinder: sozialpädiatrische Zentren, Therapien, Schulbegleitung Abgrenzung GKV, Eingliederungshilfe (SGB IX/SGB XII), Schnittstellen. |
| `kv-014-psychotherapie-kostenerstattung-systemversagen-und-akutbehandlung` | GKV-Psychotherapie: Richtlinienpsychotherapie, Systemversagen und Kostenerstattung privater Therapeuten, Akutbehandlung nach § 92 SGB V. |
| `kv-013-kinderleistungen-sozialpaediatrie-therapie-und-schulbegle` | Krankenversicherungsleistungen für Kinder: sozialpädiatrische Zentren, Therapien, Schulbegleitung Abgrenzung GKV, Eingliederungshilfe (SGB IX/SGB XII), Schnittstellen. |
| `kv-014-psychotherapie-kostenerstattung-systemversagen-und-akutbe` | GKV-Psychotherapie: Richtlinienpsychotherapie, Systemversagen und Kostenerstattung privater Therapeuten, Akutbehandlung nach § 92 SGB V. |
| `kv-015-long-covid-post-vac-und-beweisprobleme` | Krankenversicherungsrechtliche Ansprüche bei Long Covid und Post-Vac-Syndrom: Leistungsansprüche, Beweisschwierigkeiten, MDK-Problematik und Kausalitätsfragen. |
| `kv-016-transidentitaet-geschlechtsangleichende-behandlung` | GKV-Leistungspflicht für geschlechtsangleichende Maßnahmen: Hormontherapie, operative Eingriffe, Diagnostik, MDK-Prüfung und aktuelle BSG-Rechtsprechung. |
| `kv-017-kinderwunschbehandlung-ehe-alter-und-kostenquote` | GKV-Leistungen für Kinderwunschbehandlung (§ 27a SGB V): Eheerfordernis, Altersgrenzen, 50-%-Kostenquote, Versuche und Widerspruch. |
| `kv-018-auslandsbehandlung-eu-s2-formular-und-notfall` | GKV-Leistungen im Ausland: EHIC-Karte, S2-Genehmigungsverfahren, Notfallbehandlung, Kostenerstattung und EU-Patientenrechte-Richtlinie. |
| `kv-019-grenzgaenger-auslandskrankenversicherung-und-koordinierungsrecht` | Krankenversicherungsrecht für Grenzgänger, EU-Koordinierungsverordnung 883/2004, S1-/S2-Formulare, Doppelversicherung und zuständige Träger. |
| `kv-019-grenzgaenger-auslandskrankenversicherung-und-koordinierun` | Krankenversicherungsrecht für Grenzgänger, EU-Koordinierungsverordnung 883/2004, S1-/S2-Formulare, Doppelversicherung und zuständige Träger. |
| `kv-020-buergergeld-rentner-und-krankenversicherungspflicht` | Krankenversicherung bei Bürgergeld-Bezug (SGB II) und Rentnern: Pflichtversicherung, Beitragsübernahme, KVdR, Lückenfälle und Widersprüche. |
| `kv-021-kassenwahl-kuendigung-bindungsfrist-wahltarif` | Kassenwahlrecht nach § 175 SGB V: Bindungsfrist, Kündigung, Sonderkündigungsrecht, Wahltarife und Kostenbeteiligung. |
| `kv-022-satzungsleistungen-bonusprogramm-und-rueckforderung` | Freiwillige Kassenleistungen (Satzungsleistungen, §§ 11 und 194 SGB V), Bonusprogramme und Rückforderungsansprüche der Kasse. |
| `kv-023-md-gutachten-angreifen-befundbericht-und-gegengutachten` | Strategie zur Anfechtung von MDK/MD-Gutachten: Akteneinsicht, Qualitätsprüfung, Gegengutachten, prozessuale Sachverständigenfragen. |
| `kv-024-widerspruch-gegen-leistungsablehnung-frist-und-begruendung` | Widerspruchsverfahren nach §§ 83 ff. SGG: Fristen, Form, Begründungsanforderungen, Widerspruchsstellen und typische Fehler. |
| `kv-024-widerspruch-gegen-leistungsablehnung-frist-und-begruendun` | Widerspruchsverfahren nach §§ 83 ff. SGG: Fristen, Form, Begründungsanforderungen, Widerspruchsstellen und typische Fehler. |
| `kv-025-eilverfahren-sozialgericht-medizinische-dringlichkeit` | Einstweiliger Rechtsschutz nach § 86b SGG: Anordnungsanspruch, Anordnungsgrund, medizinische Dringlichkeit und Glaubhaftmachung. |
| `kv-026-untaetigkeitsklage-krankenkasse-und-akteneinsicht` | Rechtsdurchsetzung bei untätiger Krankenkasse: Untätigkeitsklage (§ 88 SGG), Akteneinsichtsrecht (§ 25 SGB X), Fristen und Beschleunigungsstrategien. |
| `kv-027-datenschutz-gesundheitsdaten-krankenkasse-arbeitgeber` | Datenschutz im Krankenversicherungsrecht: DSGVO, § 67 SGB X, Weitergabe an Arbeitgeber, MDK-Datenschutz und Auskunftsrechte. |
| `kv-028-pkv-vertrag-antrag-gesundheitsfragen-anzeigepflicht` | Vorvertragliche Anzeigepflicht in der PKV (§§ 1922 VVG): Gesundheitsfragen, Risikoausschlüsse, Leistungsausschlüsse, Anfechtung wegen arglistiger Täuschung. |
| `kv-029-pkv-leistungspflicht-medizinische-notwendigkeit` | Leistungspflicht in der PKV nach § 192 VVG und MB/KK: medizinische Notwendigkeit, Behandlungsmethoden, Kostenbegrenzungsklauseln und Beweislast. |
| `kv-030-pkv-beitragsanpassung-treuhaender-begruendung-und-verjaehrung` | PKV-Beitragserhöhungen nach § 203 VVG: Treuhänder-Zustimmung, formelle und materielle Anforderungen, BGH-Rechtsprechung und Rückforderungsverjährung. |
| `kv-030-pkv-beitragsanpassung-treuhaender-begruendung-und-verjaeh` | PKV-Beitragserhöhungen nach § 203 VVG: Treuhänder-Zustimmung, formelle und materielle Anforderungen, BGH-Rechtsprechung und Rückforderungsverjährung. |
| `kv-031-pkv-basistarif-standardtarif-notlagentarif` | Auffangsysteme in der PKV: Basistarif (§ 152 VAG), Standardtarif, Notlagentarif (§ 153 VAG) Voraussetzungen, Leistungsumfang und Wechselmöglichkeiten. |
| `kv-032-pkv-krankentagegeld-berufsunfaehigkeit-und-arbeitsunfaehigkeit` | PKV-Krankentagegeld nach § 192 Abs. 5 VVG: Anspruchsvoraussetzungen, Arbeitsunfähigkeitsbegriff, Berufsunfähigkeitsabgrenzung und Leistungseinstellung. |
| `kv-032-pkv-krankentagegeld-berufsunfaehigkeit-und-arbeitsunfaehi` | PKV-Krankentagegeld nach § 192 Abs. 5 VVG: Anspruchsvoraussetzungen, Arbeitsunfähigkeitsbegriff, Berufsunfähigkeitsabgrenzung und Leistungseinstellung. |
| `kv-033-beihilfe-beamte-pkv-und-restkosten` | Beihilferecht für Beamte: Beihilfesatz, beihilfefähige Aufwendungen, PKV-Ergänzungsversicherung, Restkosten und Antragsfristen. |
| `kv-034-beamtenanfaenger-pauschale-beihilfe-laendercheck` | Öffnungsklausel für GKV bei Beamten, pauschale Beihilfe (Baden-Württemberg), Vergleich der Beihilfemodelle in den Bundesländern und GKV-Rückkehroption. |
| `kv-035-tarifwechsel-pkv-204-vvg` | Tarifwechselrecht in der PKV nach § 204 VVG: Voraussetzungen, Mitnahme der Altersrückstellungen, Risikoprüfung und Durchsetzung. |
@@ -91,13 +91,13 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 81 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `kv-040-arbeitgeberzuschuss-pkv-und-entgeltabrechnung` | AG-Zuschuss zur PKV nach § 257 SGB V: Höhe, Berechnung, Sozialversicherungsfreiheit, falsche Abrechnung und Rückforderungsrisiken. |
| `kv-041-rentner-krankenversicherung-der-rentner-kvdr` | Pflichtversicherung in der KVdR (§ 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V): Vorversicherungszeit, Beitragsbemessung, Versorgungsbezüge und Widerspruchsstrategien. |
| `kv-042-versorgungswerk-krankenversicherung-im-ruhestand` | Krankenversicherung für Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke (Ärzte, Anwälte, Apotheker): Ausnahmen von KVdR, freiwillige GKV, PKV-Optionen. |
| `kv-043-selbststaendige-mindestbeitrag-und-einkommensteuerbescheid` | Krankenversicherungsbeitrag für freiwillig versicherte Selbstständige: Mindestbeitrag, Einkommensnachweise, Spitzabrechnung und Widerspruch bei überhöhten Beiträgen. |
| `kv-043-selbststaendige-mindestbeitrag-und-einkommensteuerbeschei` | Krankenversicherungsbeitrag für freiwillig versicherte Selbstständige: Mindestbeitrag, Einkommensnachweise, Spitzabrechnung und Widerspruch bei überhöhten Beiträgen. |
| `kv-044-kuenstlersozialkasse-und-krankenversicherung` | Kranken- und Rentenversicherung über die KSK (KSVG): Versicherungspflicht, Beitragsbemessung, Einkünftemeldepflicht und Prüfungen durch KSK/Rentenversicherung. |
| `kv-045-studentische-krankenversicherung-altersgrenzen` | Pflichtversicherung Studierender (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V): Altersgrenze 25 Jahre, Fachsemesterlimit, Urlaubssemester, Ende der Versicherung und Übergangsoptionen. |
| `kv-046-pflegeversicherung-schnittstelle-pflegegrad` | Schnittstelle GKV und GPV: Pflegegrad-Einstufung (SGB XI), Krankenbehandlung vs. Pflege, Hilfsmittel, Pflegehilfsmittel und Finanzierungsabgrenzung. |
| `kv-047-hospiz-palliativversorgung-und-sapv` | GKV-Leistungen für sterbende Menschen: Hospizversorgung (§ 39a SGB V), SAPV (§ 37b SGB V), Zuzahlungsbefreiung und Versorgungskoordination. |
| `kv-048-krankenkassenregress-behandlungsfehler-und-erstattung` | Regressansprüche der GKV gegen Leistungserbringer bei Behandlungsfehlern (§ 116 SGB X): Voraussetzungen, Höhe, Verjährung und Verhältnis zum Patientenanspruch. |
| `kv-049-unfallversicherung-oder-krankenkasse-zustaendigkeitsstreit` | Abgrenzung gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) und GKV bei Arbeitsunfällen: Zuständigkeit, Vorleistungspflicht der GKV, Erstattungsansprüche. |
| `kv-049-unfallversicherung-oder-krankenkasse-zustaendigkeitsstrei` | Abgrenzung gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII) und GKV bei Arbeitsunfällen: Zuständigkeit, Vorleistungspflicht der GKV, Erstattungsansprüche. |
| `kv-050-impfleistungen-reiseimpfung-und-stiko` | GKV-Impfleistungen: STIKO-Empfehlungen (§ 20i SGB V), Reiseimpfungen als Satzungsleistung, Off-STIKO-Impfungen und Widerspruch bei Ablehnung. |
| `kv-051-digitale-gesundheitsanwendungen-diga-antrag-und-erprobung` | GKV-Leistungsanspruch auf DiGA (§ 33a SGB V): Verzeichnis, Verordnung, Freischaltung, Erprobungsphase und Nutzenbewertung durch BfArM. |
| `kv-052-telemedizin-epa-erezept-und-datenschutz` | Digitalisierung im Gesundheitswesen: Telemedizin, elektronische Patientenakte (ePA), elektronisches Rezept (eRezept) GKV-Leistungsrahmen, Datenschutz und Opt-out. |
@@ -121,7 +121,7 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 81 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| `kv-070-leistungsbescheid-lesen-fuer-laien` | Krankenversicherungs-Bescheide verständlich erklärt: Aufbau, Ablehnungsgründe, Rechtsbehelfsbelehrung und konkrete nächste Schritte für Betroffene ohne Rechtskenntnisse. |
| `kv-071-arztbrief-in-anspruchsbegruendung-uebersetzen` | Methodik zur Transformation medizinischer Arztbriefe in rechtlich verwertbare Anspruchsbegründungen gegenüber GKV und PKV. |
| `kv-072-kassenaufsicht-beschwerde-und-bmg-bas` | Beschwerde bei Kassenaufsichtsbehörden (BAS, Landesbehörden): Zuständigkeiten, Beschwerdeinhalte, Grenzen der Aufsicht und ergänzende Rechtsmittel. |
| `kv-073-private-krankenversicherung-kuendigung-wechsel-und-schulden` | PKV kündigen, in GKV wechseln oder PKV-Schulden bereinigen: Voraussetzungen, Kündigungsfristen, Schuldenbereinigung und Wechseloptionen zur GKV. |
| `kv-073-private-krankenversicherung-kuendigung-wechsel-und-schuld` | PKV kündigen, in GKV wechseln oder PKV-Schulden bereinigen: Voraussetzungen, Kündigungsfristen, Schuldenbereinigung und Wechseloptionen zur GKV. |
| `kv-074-pkv-ombudsmann-und-beschwerdestrategie` | PKV-Ombudsmann: Zuständigkeit, Verfahren, Einleitungsvoraussetzungen, Entscheidungswirkung und strategische Einbindung in die Rechtsdurchsetzung. |
| `kv-075-internationale-studierende-krankenversicherung` | Krankenversicherungspflicht für ausländische Studierende in Deutschland: GKV-Pflicht, Befreiungsmöglichkeiten, private Alternativen und Nachweispflichten. |
| `kv-076-asylbewerberleistungsgesetz-und-gesundheitsversorgung` | Gesundheitsversorgung für Asylsuchende nach AsylbLG §§ 4 und 6: Anspruchsumfang, Krankenschein, Übergang zu GKV und aktuelle Rechtsentwicklungen. |
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: kv-002-gkv-mitgliedschaft-pflicht-freiwillig
name: kv-002-gkv-mitgliedschaft-pflicht-freiwillig-familienversicherun
description: "Versicherungspflicht (§ 5 SGB V), freiwillige Versicherung (§ 9 SGB V) und Familienversicherung (§ 10 SGB V) prüfen und abgrenzen."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: kv-003-statuswechsel-arbeitnehmer-selbststaendiger-student
name: kv-003-statuswechsel-arbeitnehmer-selbststaendiger-student-rentn
description: "Krankenversicherungsrechtliche Folgen beim Wechsel des Erwerbsstatus Fristen, Beitragsanpassungen, Kassenpflichten."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: kv-005-krankengeld-anspruch-arbeitsunfaehigkeit-blockfrist
name: kv-005-krankengeld-anspruch-arbeitsunfaehigkeit-blockfrist-nahtl
description: "Krankengeldanspruch nach § 44 SGB V: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Blockfrist 78 Wochen, Nahtlosigkeit, Lückenfälle und Weiterbewilligungsstrategien."
---

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More